最新的电力安装承包合同范文

最新的电力安装承包合同范文

学习啦在线学习网 　　合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同 ，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。《中华人民共和国民法通则》第85条：合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国合同法》第2条：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。下面是小编收集整理的最新的电力安装承包合同范文，欢迎借鉴参考。

　　最新的电力安装承包合同范文(一)

　　甲方： XX州水务局

学习啦在线学习网 　　乙方： XX水电工程局有限责任公司

学习啦在线学习网 　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，XX州水务局 将XX县结古镇禅古新村0.4kV～10kV线路工程承包给XX水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条 工程概况：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装

学习啦在线学习网 　　一、工程名称：XX县禅古新社区水利配套基础设施(供电)工程

　　二、工程内容： 0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程

学习啦在线学习网 　　三、工程地点：XX县结古镇禅古新村

　　四、设计单位：XX水电勘探设计院

　　五、工 期： 20xx年 月 日至20xx年 月 日

　　五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准

学习啦在线学习网 　　六 、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定

　　(￥ )万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

学习啦在线学习网 　　第二条 合同使用的语言文字、标准和适用法律

　　一、合同语言：汉语

　　二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。

学习啦在线学习网 　　三 适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

学习啦在线学习网 　　第三条 甲乙方驻工地代表

　　一 、甲方项目负责人：

学习啦在线学习网 　　二 、乙方项目负责人：

　　三 、工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。

　　四 、监理工程师代表：

　　第四条 甲方工作

学习啦在线学习网 　　一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。

学习啦在线学习网 　　二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　三、开、竣工时间由甲方确定。

学习啦在线学习网 　　四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。

学习啦在线学习网 　　五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。

　　第五条 乙方工作

学习啦在线学习网 　　一 按照国家电力工程质量验评标准，担负XX县结古镇禅古新村建设0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 施工任务。

　　二 与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　三 在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

学习啦在线学习网 　　四 对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　五 提供施工的工程进度计划。

　　六 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施工单位的相互配合。

　　七 已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

　　八 做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

学习啦在线学习网 　　九 保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。

学习啦在线学习网 　　十 积极配合甲方的工作，承担相应的重建保电工作。

　　第六条 工程质量

　　一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

　　二、质量评定部门：由甲方确定。

　　第七条 验收和重新检验

　　一 甲方根据乙方的申请，组织青海XX电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

学习啦在线学习网 　　二 检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

　　第八条 工程预付款

　　本工程开工前预付工程款造价的30℅。

学习啦在线学习网 　　第九条 工程款支付

学习啦在线学习网 　　一 工程款支付方式：转账或支票

　　二 工程款支付金额和时间：按工程进度支付工程款。

学习啦在线学习网 　　第十条 竣工决算

　　一 竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

　　二 乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告。

　　第十一条 保修条款

学习啦在线学习网 　　一 保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量证明文件。

学习啦在线学习网 　　二 保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。

　　第十一条 争议

　　因执行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，有XX州仲裁委员会仲裁。

学习啦在线学习网 　　第十二条 安全施工

　　在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任。

学习啦在线学习网 　　第十三条 合同的生效和份数

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　第十五条 附加条款

　　合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：XX州水务局 乙方: XX水电工程局

　　有限责任公司

　　负责人： 负责人：

　　法人代表： 法人代表：

　　开户行：

　　账 号：

学习啦在线学习网 　　年 月 日 年 月 日

　　最新的电力安装承包合同范文(二)

学习啦在线学习网 　　发包方: (以下简称甲方)

　　承包方: (以下简称乙方)

　　根据 电网公司批复的 供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议:

　　一、 工程内容及承包方式

　　1、工程内容:

学习啦在线学习网 　　2、工程安装费 万元(具体明细见附表):

　　具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。

学习啦在线学习网 　　4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式:

学习啦在线学习网 　　5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

学习啦在线学习网 　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和 电网公司、 电网公司下发的 号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《 省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《 省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及 供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

学习啦在线学习网 　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

学习啦在线学习网 　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

学习啦在线学习网 　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

学习啦在线学习网 　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权:①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

学习啦在线学习网 　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

学习啦在线学习网 　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

学习啦在线学习网 　　20、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

学习啦在线学习网 　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则:

　　甲方(签章): 乙方(签章):

　　法定代表人: 法定代表人:

　　委托代理人(签名): 委托代理人(签名):

　　年 月 日 年 月 日

　　最新的电力安装承包合同范文(三)

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：　　　　　　　　　　　　　;

学习啦在线学习网 　　2、工程地点：　　　　　　　　　　 ;

　　3、工程范围： ;(详见施工图纸内容);

　　4、承包方式：_　　　　　　　　　。

学习啦在线学习网 　　5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。

学习啦在线学习网 　　二、合同工期及工期延误

学习啦在线学习网 　　1、开工日期： 年 月　　日 ，竣工日期 年 月　　日 ，合同工期总天数 　　 天(以实际进场施工之日算起);

　　2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之_　_的违约金，算至验收合格之日;

学习啦在线学习网 　　3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

学习啦在线学习网 　　a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;

　　b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;

　　c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行;

学习啦在线学习网 　　d设计变更或工程量增加;

学习啦在线学习网 　　e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过　　　小时;

　　f不可抗力;

学习啦在线学习网 　　g其他非因承包人原因造成停工累计超过 　 小时。

　　4、承包人在以上情况发生后 　 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后　　日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　三、质量标准

学习啦在线学习网 　　工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额(大写)(人民币)　　　　　　　　　　，小写￥　　　　　　　　　。

　　五、工程款结算及支付

　　1、主钢构进场之日起　　　日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的　　　　的进度款;

　　2、纲结构主体完工之日起　　日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的　　　　的进度款;

　　3、工程全部完工之日起　　日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的　　　　的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款 　　 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人;

　　六、施工准备

学习啦在线学习网 　　1、承包人在合同签定后　　日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

学习啦在线学习网 　　2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电;

　　3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系;

学习啦在线学习网 　　4、承包人于接到审查合格图纸　　日内完成主构件的加工并运抵工地现场

　　5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书;

　　七、安全施工与检查

学习啦在线学习网 　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患;

学习啦在线学习网 　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;

学习啦在线学习网 　　3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用;

　　4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　八、工程竣工验收及保修

学习啦在线学习网 　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;

学习啦在线学习网 　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

学习啦在线学习网 　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 　　　　 万元。

　　十一、争议解决

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向　 　人民法院起诉。

　　十二、附则

学习啦在线学习网 　　本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

学习啦在线学习网 　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同

　　2、标准、规范及有关技术文件

　　3、图纸

学习啦在线学习网 　　4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

学习啦在线学习网 　　合同订立时间：___年___月___日

学习啦在线学习网 　　合同订立地点：____________________

学习啦在线学习网 　　本合同共_　 页

　　发包人：_________ 承包人：

学习啦在线学习网 　　住所：__________ 住所：

学习啦在线学习网 　　法定代表人：_______ 法定代表人：

学习啦在线学习网 　　电话：__________ 电话：

学习啦在线学习网 　　传真：__________ 传真：

学习啦在线学习网 　　开户银行：________ 开户银行：

　　账 号：_________ 　　账 号：

学习啦在线学习网 　　邮政编码：________ 邮政编码：

　　最新的电力安装承包合同范文(四)

学习啦在线学习网 　　目名称：______________________________

学习啦在线学习网 　　委托方(甲方)________________________

　　服务方(乙方)________________________

　　填写说明

　　一、"协议登记编号"的填写方式：协议登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为协议登记点编号，第九至十四位为协议登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB22604规定填写。

　　二、技术服务协议是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的协议。技术服务协议中包括技术培训协议和技术中介协议。

　　技术培训协议是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的协议。

　　技术中介协议是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术协议进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行协议提供服务所订立的协议。

　　三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。

　　四、服务内容、方式和要求：

　　包括技术服务的特征、标的范围及效益情况;特定技术问题的难度、主要技术经济指标;具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。

学习啦在线学习网 　　属技术培训协议的此条款填写培训内容和要求，以及培训计划、进度。

　　属技术中介协议此条款填写中介内容和要求。

学习啦在线学习网 　　五、工作条件和协作事项：

　　包括甲方为乙方提供的资料、文件及其他条件，双方协作的具体事项。

学习啦在线学习网 　　属技术培训协议此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件，以及当事人各方应当约定的提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。

　　六、其他：

　　协议如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介协议作为本协议的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本协议的附件。

学习啦在线学习网 　　七、委托代理人签订协议时，应出具委托证书。

学习啦在线学习网 　　八、本协议书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划(/)表示。

　　依据《中华人民共和国合同法》的规定，协议双方就__________项目的技术服务(该项目属___________计划)，经协商一致，签订本协议。

　　一、服务内容、方式和要求：__________________________________应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介协议当应填写中介内容和要求。

　　二、工作条件和协作事项：_______________________________________

学习啦在线学习网 　　三、履行期限、地点和方式：____________________________________________

学习啦在线学习网 　　四、验收标准和方式技术服务或者技术培训按____标准，采用____方式验收，由____方出具服务或者培训项目验收证明。

学习啦在线学习网 　　本协议服务项目的保证期为____.在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。

学习啦在线学习网 　　五、报酬及其支付方式

　　(一)本项目报酬(服务费或培训费)____________元。

　　服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由________方负担。

　　(二)本项目中介方活动经费为：________元，由____________方负担。

　　中介方的报酬为：____________元，由____方支付。

学习啦在线学习网 　　(三)支付方式(按以下第_____种方式)

学习啦在线学习网 　　①一次总付：________元，时间：____________②分期支付：________元，时间：____________、________元，时间：____________③其他方式：______________________________

学习啦在线学习网 　　六、违约金或者损失赔偿额的计算方法技术服务违反本协议约定，违约方应当按________________________规定，承担违约责任。

　　技术培训违反本协议约定，违约方应当按________________________规定，承担违约责任。

　　技术中介违反本协议约定，违约方应当按________________________规定，承担违约责任。

　　(一)违反本协议第______条约定，____方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：

学习啦在线学习网 　　(二)违反本协议第______条约定，____方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：

　　(三)__________________________________________________

　　七、争议的解决方法在协议履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求________进行调解。

　　当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第____种方式解决。

学习啦在线学习网 　　(一)因本协议所发生任何争议，申请________仲裁委员会仲裁;

　　(二)向________人民法院起诉。

学习啦在线学习网 　　八、其他_______________________________________________________(含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式，定金、财产抵押担保等上述条款未尽事宜)

学习啦在线学习网 　　九、本协议有效期限：________年_____月_____日至________年_____月_____日。

学习啦在线学习网 　　甲方：_________________代表人：_______________

学习啦在线学习网 　　________年_____月____日

学习啦在线学习网 　　乙方：_________________代表人：_______________

　　________年_____月____日

　　最新的电力安装承包合同范文(五)

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方职责，分工协作，互相促进，优质、高效，按期完成本工程，经双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。

学习啦在线学习网 　　第一条 工程概况

　　1. 工程名称：

学习啦在线学习网 　　2. 工程地点：

学习啦在线学习网 　　3. 工程范围和内容：

　　第二条 工程承包方式

　　包工不包料

　　第三条 工程期限

　　1. 本工程合同总工期为 天;

学习啦在线学习网 　　2. 本工程开工日期为 年 月 日，竣工日期为年 月 日 ;

学习啦在线学习网 　　3. 如遇下列情况，工期作相应顺延和调整。

学习啦在线学习网 　　(1)甲方在合同规定开工日期前 天，不能提供施工场地或场地不具备施工。

　　(2)未能提供相关的资料、隐蔽物的走向、产权的纠纷等相邻的产权单位。

学习啦在线学习网 　　(3)未按本合同规定拨付预付款、工程进度款及设备购置款，而影响工程进度

　　(4)因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度，

　　第四条 工程合同总价

　　1. 本工程合同价为人民币

　　第五条 甲乙双方负责事项及分工

　　1. 甲方

　　(1) 负责提供施工现场、相关的地质资料及周边的隐蔽物资 料及产权相邻的单位划分的相关资料

学习啦在线学习网 　　(2) 负责提供办理用电的有关合法手续

学习啦在线学习网 　　(3) 委派工地代表对本工程进度、施工质量进行监督验收，并对施工中的问题进行协调。

　　(4) 按工程施工的进度及时拨付工程款和竣工后的结算。

　　(5) 负责办理供电部门所收取的相关费用。

学习啦在线学习网 　　(6) 负责提供供电部门所需的相关资料，并且合法有效。

　　(7) 未竣工前不得擅自进行电气设备的操作使用。

　　(8) 负责提供设备维护人的资质证明报供电部门。

　　2. 乙方

学习啦在线学习网 　　(1) 按照设计图纸编制工程预算，组织人员根据方案图纸进行实地勘察，制定施工组织措施及安全措施。

学习啦在线学习网 　　(2)向甲方提供相关的资质证明，并合法有效。

学习啦在线学习网 　　(3)由甲方提供的资料，乙方配合向供电部门报送且办理。

　　(4)负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用，此费用在总费用中包含。

　　(5)乙方全方位的进行施工跟踪，施工中严格按照供电验收标准加强自检安全责任到位，做到文明施工，加强技术规范，确保工程质量和进度，按时完成。

　　第六条 设备材料购置

学习啦在线学习网 　　1. 工程所需的电器材料设备，由乙方负责采购，材料及规格符合甲方要求，电缆为 并且必须具备供电部门的入网许可证，并具备相应的资质生产厂家，保证质量，保证安全且信誉度高的供货商。

学习啦在线学习网 　　2. 乙方负责进行运输到施工现场。

　　3. 所有设备都具有相应的出厂报告等技术参数。

　　4. 开工前检查材料、设备是否齐全、完整。

　　第七条 付款方式

　　工程签订本合同后开工前预付合同总价的60%预付款。工程竣工验收后送电前，支付合同总价的35%工程款，预留合同总价5%的质保金，质保期为三个月，质保期到后一周内一次性付清。

　　第八条 其它

学习啦在线学习网 　　1. 本工程中有争议的，应双方协商解决，涉及到供电相关部门的安排，请供电部门进行协调

学习啦在线学习网 　　2. 送电后的资料由甲方人员进行管理，并由甲方专职人员负责电器等设备的操作。

　　3. 我公司故障抢修电话 并二十四小时值班留守

　　第九条 补充条款

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　年月日：