电力工程承包合同范本3篇
电力工程是电作为动力和能源在多种领域中应用的工程。那么电力工程安装合同协议书怎么写呢?以下是小编为大家整理的电力工程安装合同协议书范文，感谢您的欣赏。
电力工程承包合同范本1
学习啦在线学习网建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本安装工程施工事项协商一致，以明确施工过程中双方的权利、义务、责任和合法权益而订立本合同。 第一条 工程概况
学习啦在线学习网一、工程名称：开闭所到环网柜320米线路敷设及接火送电
学习啦在线学习网二、工程承包范围：320米电缆敷设(详见《安装工程预算书》)
三、合同价款：
学习啦在线学习网本工程包干总造价：贰拾陆万陆仟贰佰零陆元柒角柒分(266206.77元)
第二条 工程期限
学习啦在线学习网一、工程的施工时间为乙方收到甲方工程款始计，至工程安装完毕具备验收条件共 60 个工作日。
二、在施工过程中，如遇下列情况之一，双方应及时进行协商，并以书面形式确定顺延期限。
(一) 天灾或人力不能抗拒的原因;
(二) 因甲方提出更变计划或变更施工图纸的原因;
(三) 供电局批准的停电时间不在合同期限内等原因;
学习啦在线学习网(四) 与第三方关系协调不妥而使施工无法继续;
学习啦在线学习网(五) 其他非乙方原因引起的施工中断。
第三条 施工准备
乙方在开工前应组织工程技术管理人员进行工程设计交底，并负责编制施工方案。
第四条 物资供应
学习啦在线学习网本合同采用由双方确定的工程总造价结算的包材料、包安装、包工期、包质量、包运输、包安全等全包方式承包。
第五条 结算方式
学习啦在线学习网原设计图纸如有下列变更，即施工方案不能实施，则按实际发生的工程量结算：
一、电缆敷设路径走向、长度变更;
二、10kV线路走向、长度变更;
三、主要材料、数量或规格变化;
四、其他材料及施工费合计金额超过贰仟元。
第六条 付款方式
学习啦在线学习网合同签订后三日内，甲方按《安装工程预算书》总造价向乙方支付工程预付款60%，计壹拾伍万玖仟柒佰贰拾肆元整(￥：159724.00元)，以便乙方购置材料，方能进行施工;安装完毕并经甲方及供电部门验收合格，甲方按总造价向乙方支付工程进度款30%，计柒万玖仟捌佰陆拾贰元整(79862.00元)通电运行后七天内，甲方再支付乙方工程款项8%，计贰万壹仟贰佰玖拾陆整(21296.00元)，剩余2%(5324.77元)留作质保金，质保期满七个工作日内付清。
第七条 双方责任
一、 甲方责任
学习啦在线学习网(一)甲方应按本合同中的约定及时向乙方支付工程款，如未能按时交付工程款，则不享有乙方提供的任何服务。
(二)在工作现场积极配合乙方施工，提供必需的施工条件。 (三)公路、人行道开挖高压电缆沟、直埋沟开挖、过路顶管、电缆分接箱安装用地、经过的土地由甲方负责与城建及其他相关部门协调解决;涉及到的任何青苗砍伐、青苗赔偿全部由甲方负责。若因上述原因造成工期延误乙方不负任何责任。
学习啦在线学习网(四)有权或委托第三方在施工现场监督该项工程建设。 (五)甲方在乙方安装、调试完毕并具备竣工验收条件后，甲方收到乙方验收通知之日起三个工作日内不验收的，视为乙方提供的材料及相关施工质量是合格的，是符合本协议约定要求的。
二、乙方责任
(一)乙方承担甲方工程所需安装材料的购置，并负责工程设备安装和调试。
(二) 协助甲方协调本次工程内容范围内的外线产权方关系。 (三)乙方负责将工程材料安全运抵甲方现场交付验收，并保证设备的原厂随机资料齐全，运输途中的风险由乙方承担。
(四)该工程经乙方协调供电局有关部门验收后，乙方必须有完整的竣工资料移交甲方。
(五)在施工、安装、调试和保修期间，应按有关规定严格遵守操作规程，发生的人身和其它学习啦在线学习网意外事故，由乙方自身原因造成的，责任由乙方自负。
(六)乙方负责自身工作层面安全措施学习啦在线学习网及完工后的清场工作，积极消除事故隐患。
第八条 工程质量及工程验收
学习啦在线学习网一、乙方应严格按照设计图纸施工，执行中华人民共和国行业标准的有关规定，并执行现行的国家施工验收规范和质量检验标准。
二、验收依据
乙方提交有关的测试报告学习啦在线学习网，经当地供电部门检测合格，甲方予以认可。
三、质保期：
本工程质保期为两年，如因质量问题造成的损坏，乙方保修包换(人为和自然灾害造成的损坏不在质保范围)。 第九条 合同有效期限及其它
学习啦在线学习网一、本合同自双方签订之日起生效。
学习啦在线学习网二、本合同一式肆份，均为正本，双方各执贰份。
学习啦在线学习网三、本合同未尽事宜由双方友好协商后另签补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
甲方名称：(盖章)
乙方名称：
学习啦在线学习网代表人：(签字) 开户银行： 银行帐号：
代表人：(签字) 开户银行： 银行帐号：
签订日期：
电力工程承包合同范本2
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
经甲、乙双方共同协商签订此建设工程承包合同，其具体条款如下：
一、工程项目
1、工程名称：
2、工程地点：
学习啦在线学习网3、承包工程范围及工程量：
学习啦在线学习网4、承包期限：年月月日竣工。
5、工程承包费用
6、乙方必须投入的工种及人数
二、工程结算
工程竣工经甲、乙双方共同验收合格后，甲方一次性支付工程款。
三、工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收，乙方应按照施工图纸及建设单位要求组织施工，保证工程质量，如不符合质量标准必须返工修理，其工料费损失由乙方承担;如乙方工程质量低劣且无法挽救，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
四、安全生产
1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
2、劳保用品及施工中属于个人使用的工具由乙方自行解决。
2、施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责。
五、材料供应
甲方设专人工程材料，乙方应按照甲方提供的质量要求和材料配合施工。乙方施工中浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。
六、施工机具
学习啦在线学习网1、大型机具由甲方负责，保证使用需要。
2、施工中使用的手工操作工具，由乙方自带。
学习啦在线学习网3、对甲方提供的工具，乙方应认真保管使用，如丢失或损坏
乙方负责赔偿。
七、现场管理
1、甲、乙双方要严格遵守现场管理制度，在甲方现场负责人的统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育学习啦在线学习网，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为甲方有权采取必要的措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
八、违约责任
学习啦在线学习网1、乙方承包的工程项目不得再行分包。在施工中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失乙方应予赔偿。
2、合同签订后，未经双方协商，任何一方不得随意变更或解除。
学习啦在线学习网3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求交工，如乙方不能按期交工则按每超一天扣1000元计算 ，甲方可从工程款中扣除作为违约金。
九、附则
学习啦在线学习网1、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方及时协商，协商不成可向仲裁委员会申请仲裁，或向当地人民法院提起诉讼。
2、本合同自签订之日起生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字： 乙方签字：
签订日期： 签订日期：
电力工程承包合同范本3
劳务发包人：
劳务承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
学习啦在线学习网一、劳务承包工作对象及劳务内容
工程名称：
工程地点：
分包范围：
质量标准：质量评定等级为合格
二、工作期限
学习啦在线学习网开始工作日期： 年 月 日;
结束工作日期： 年 月 日;
总日历天数为： 天。
三、劳务价款
1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：
根据20_年《 省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为 37元/工日 ， 取机械费定额总价的 50% 。
2、劳务价款的支付
(1)合同生效即支付预付款 30000 元;
(2)进度款支付：
每月根据本月完成的工程量计算价款， 支付 本月完成价款的60% ;
(3)最终支付：
工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至 劳务结算总价款的95% ;劳务结算总价款的5% 作为质量保修金，质量保修期(竣工验收起一年)满后7天内，付清(质量保证金不计利息)。
学习啦在线学习网四、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同;
(2)本合同附件(施工图纸、补充协议);
学习啦在线学习网(3)本工程施工总承包合同;
(4)本工程施工专业承包合同。
五、图纸
劳务发包人应在劳务承包人现场开工 3 天前，向劳务承包人提供图纸 2 套。 六、劳务发包人义务
1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底;
学习啦在线学习网2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：
(1)在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求;
学习啦在线学习网(2)在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;
学习啦在线学习网(3)在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料;
学习啦在线学习网(4)在施工前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外);
(6)在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施：满足生产生活要求 ，劳务承包人对其设施进行妥善保管;
3、 统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
学习啦在线学习网5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬;
6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
七、劳务承包人义务
学习啦在线学习网1、 对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有熟练技术的工人投入工作;未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2、 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经劳务发包人批准后严格实施;
3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;
4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;
5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。
八、工程量及点工的确认
学习啦在线学习网1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为进度款的支付依据;
2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为工程款的结算依据;
3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
九、争议解决
学习啦在线学习网合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：
学习啦在线学习网(1)双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
学习啦在线学习网十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。
十一、合同份数
本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。
十二、补充条款
十三、合同生效
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
本合同双方约定 签字、盖章 后生效。
劳务发包人：(公章) 劳务承包人：(公章)
住 所： 住 所：
学习啦在线学习网法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
学习啦在线学习网邮政编码： 邮政编码：
电力工程承包合同范本3篇相关文章：
★ 电力施工合同范本