砌砖承包合同(2)
6、应注意的质量问题
基础墙与上部墙错台：基础砖撂底要正确，收退大放角两边要相等，退到墙身之前要检查轴线和边线是否正确，如偏差较小可在基础部位纠正，不得在防潮层以上退台或出沿。
清水墙游丁走缝：排砖时必须把立缝排匀，砌完一步架高度，每隔2m间距在丁砖立楞处用托线板吊直弹线，二步架往上继续吊直弹粉线，由底柱上所有七分头的长度应保持一致，上层分窗口位置时必同下窗口保持垂直。灰缝大小不匀：立皮数杆要保证标高一致，盘角时灰缝要掌握均匀，砌砖时小线要拉紧，防止一层线松，一层线紧。
窗口上部立缝变活：清水墙排砖时，为了使窗间墙、垛排成好活，把被活排在中间或不明显位置，在砌过梁上第一行砖时，不得随意变活。
砖墙鼓胀：外砖内模墙体砌筑时，在窗间墙上、抗震柱两边分上、中、下留出6cm ×12cm通孔，在抗震柱外墙面上垫木模板，用花篮螺栓与大模板连接牢固。混凝土要分层浇筑，振捣棒不可直接触及外墙。楼层圈梁外三皮12cm砖墙也应认真加固。如在振捣时发现砖墙已鼓胀，则应及时拆掉重砌。
学习啦在线学习网 混水墙粗糙：舌头灰未刮尽，半头砖集中使用，造成通缝;一砖厚墙背面偏差较大;砖墙错层造成螺丝墙。半头砖应分散使用在墙体较大的面上。首层或楼层的第一皮砖要查对皮数杆的标高及层高，防止到顶砌成螺丝墙。一砖厚墙应外手挂线。构造柱处砌筑不符合要求：构造柱砖墙应砌成大马牙槎，设置好拉结筋，从柱脚开始两侧都应先退后进，当凿深12cm时，宜上口一皮进6cm，再上一皮进12cm，以保证混凝土浇筑时上角密实构造柱内的落地灰、砖渣杂物必须清理干净，防止混凝土内夹渣。
(三)、允许偏差项目，
7、施工过程中如出现不符合质量要求的，每条对乙方处罚15元，对出现标高错误、轴线位移、预留洞口遗漏等现象或造成返工及损失的，每发现一次对乙方处罚200元，并且从承包费中扣除相应损失的材料和器具成本，造成延误工期时承担由延误工期所造成的相应费用。
五、承包费用：
按 工程乙方所施工分项工程的砌砖数量进行计算，每块 元/块。总承包劳务费用为 元，实际承包费用，以乙方将工程施工完成后，经核实的数据为准。甲方根据乙方每月完成的实际工程量，支付生活费或劳务费用，本工程主体三层完成后方能支付劳务费，施工期间控制在完成工程量劳务费的85%以内，甲方随时将乙方完成的工程进行质量、材料存放位置、存放整齐度、材料下料的用料合理度等验收，发现问题及时要求乙方整改，并在整改后进行验收。劳务费支付程序为项目部经理必须在本工程项目经理(施工队长)和技术负责人签字批准后才能做为有效的付款手续，支取相应劳务费。本工程项目经理(施工队长)和技术负责人签字的奖励和处罚(有现场取证)，无论乙方是否签字确认，均能做为有效的扣款依据。工程全部完成，经验收达到质量标准，结清实际完成的全部劳务费。
学习啦在线学习网 六、甲方的责任：
学习啦在线学习网 甲方负责根据工程进度需要和乙方提供的材料需求计划，做好服务及材料的供应工作，按约定支付劳务报酬。
七、乙方的责任：
乙方必须按给范规定和施工图纸要求进行施工，合理安排计划，确保与工程整体计划相一致，使工程按期顺利完成。严格遵守安全生产文明施工的相关规定，合理利用及配备必要的安全防护用品和措施学习啦在线学习网，服从项目部的安全生产管理，如出现违章作业、违章操作，不按项目部规定执行，造成的安全事故均有乙方负责，出现严重后果时依法追究刑事责任。
八、争议处理及其它：
学习啦在线学习网 双方因履行本合同发生争议，当事人可以向当地劳动争议仲裁委员会申请调解;调解不成的，可以向当法院提起诉讼。
学习啦在线学习网 九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
学习啦在线学习网 甲方负责人：(签字) 乙方负责人：(签字)
合同签订日期： 年 月 日
砌砖承包合同范文三
学习啦在线学习网 总包人： (以上简称甲方)
砌体清工分承包人： (以下简称乙方)
学习啦在线学习网 由于甲方承建XXX工程的需要，经甲乙双方协议根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文的规定，现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工，为明确双方的责任和权利，特订如下条约：
一、 承包方式：
清工
学习啦在线学习网 二、 建筑面积：
按墙体实砌的墙面平方结算。
学习啦在线学习网 三、 砌体清工工作内容：
包括项目：按图纸设计要求及会审纪要设计变更通知书，按国家规范及图集等要求施工，泥桶、泥铲、砌砖线及其它小型工具，图线上包括的所有砌体总包干价为22元/㎡，一次性包死，中途不做任何调整。如果乙方未将工程施工完毕，中途无故退场，甲方有权向乙方拒付余下的工程款。将余下工程款补给下个班组。
学习啦在线学习网 四、 工程质量：
学习啦在线学习网 严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸的要求施工，确保合格，并在保证质量的要求下节约材料，如发现有浪费材料的现象，按实际材料价格翻一倍进行罚款。如因质量原因造成的返工，其材料费及人工费均归乙方自负。砌体之前地面应按要求湿水，冲洗干净，如发现一次扣贰佰元。
五、 文明施工：
1)、乙方进场人员必须严格执行甲方有关规定。
2)、每层的砌体完工后应做到工完料清。
3)、工地现场严格进行打架斗殴。
4)、小孩及不工作的妇女，严禁进入施工现场。
六、付款方式：
每月结算一次，按已完成实际实砌的工程量墙面每平方承包干价的80%付款，余款待砌体分项全部完工后付10%，余下10%待中间验收合格后付清。
学习啦在线学习网 七、 本工程质量要求为合格工程。
八、 工期：
自合同签字生效之日起，至砌体全部完工后，总工期为二个月。
学习啦在线学习网 九、 安全生产:
乙方施工人员必须严格按照《安全生产条例》施工，如因乙方原因发生安全事，则一切责任由乙方自己承担。
十、 甲方权利与义务：
学习啦在线学习网 1)、提供乙方工人的生活用水用电。
2)、对不服从管理和领导的班级，管理人员有关权更换。
3)、对不遵守公司、项目部及有关部门的安全规章制度的有权进行罚款并开除当事人。
学习啦在线学习网 4)、对故意浪费材料的班组，经劝阻后还不改正的有权进行加倍罚款。
5)、对有关部门要求整改的部位，乙方必须整改合格。
学习啦在线学习网 十一、乙方权利与义务
1)、听从甲方和监理单位的指挥，服从甲方领导，遵守公司项目部及有关部门的各项规章制度。
学习啦在线学习网 2)、自备安全帽、安全带、雨衣及劳保用品。
学习啦在线学习网 十二、未尽事项经甲、乙双方另行商议，如发生纠纷先由劳动仲裁及有关主管部门裁决，还不能解决的，由法院裁决。
学习啦在线学习网 十三、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效，工程款付清后自动失效。
甲方: 乙方：
年 月 日
学习啦在线学习网 看过砌砖承包合同的人还看了：
3.承包合同模板
4.承包工程合同范本
5.建筑承包合同范本
7.建房承包合同样本
10.个人建房施工承包合同