钢构工程施工合同模板(2)
钢构工程施工合同模板
学习啦在线学习网 第9条 进度计划
按双方协商的工期要求施工。
学习啦在线学习网 第10条 工程预付款、工程款支付及结算
学习啦在线学习网 甲乙双方约定： 主材进场，支付工程款总价的30%，工程竣工验收后，保留工程总价款的5%质保金，(壹年验收后支付)。 付清剩余尾款。
第11条 保修
保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。
保修期限： 。
在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。
有关保修细则，双方另定协议。
第12条 争议
双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：
学习啦在线学习网 1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。
2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。
第13条 违约
如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。
第14条 安全施工和文明施工
学习啦在线学习网 乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。
乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。
学习啦在线学习网 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
学习啦在线学习网 第15条 不可抗力
因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。
第16条 合同的生效和终止
学习啦在线学习网 本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。
第17条 合同份数
学习啦在线学习网 本合同一式四份，双方各执二份。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
地址： 地址：
学习啦在线学习网 法定代表人 法定代表人
授权代理人： 授权代理人：
日期： 日期：
钢构工程施工合同范文三
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、就本项工程建设有关事项，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：
第1条 工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程内容：屋后2.6米*11米加建二层主体，框架结构，墙体为24墙，部分为24红砖砌筑，里外抹灰一遍。屋前2米*11米地梁与一层地面做平。 拆除屋前面原主体部分，甲方负责全部施工材料及施工机械，乙方负责全部人工费用及生活费用，出现一切安全事故由乙方负责。
学习啦在线学习网 1.4总工期： 天
1.5开工日期：年月日。
学习啦在线学习网 1.6竣工日期：年月(实际开工时间以现场具备开工条件为准)。
1.7合同条款：本工程总造价(小写)：金额大写： (注：最终结算以实际竣工工程数量为准)。
第2条 付款方式
1 工程预付款：合同签订之日，甲方应向乙方支付工程款的，即 元 。
2 工程进进度款：结构工程主体完工后，甲方向乙方支付工程款的，即 元。
3 工程进度款：工程竣工验收合格后一周内，甲方向乙方支付工程款的即 元。
学习啦在线学习网 第3条 竣工验收
学习啦在线学习网 1 工程具备竣工验收条件时，乙方向甲方提供竣工资料，甲方应在乙方送交验收资料一周内组织验收，并在验收后5天内给予批准或提出修改意见。
2 甲方在乙方送交验收报告一周内无正当理由不组织验收，或在验收后5天内不予批准且未提出修改意见，可视为竣工验收已被批准。
学习啦在线学习网 3 竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，如需修改才能达到竣工要求的，应为乙方修改后提请甲方验收的日期。
第4条 争议
甲乙双方发生争议时，可以通过协商解决，协商无效时，经人民法院裁决。
第5条 违约
学习啦在线学习网 甲乙任何一方不能按本协议条款定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
第6条 合同生效与终止
1、本合同自订立之日起生效。
2、乙方收到竣工结算款、交付竣工工程，本合同即告终止。
学习啦在线学习网 第7条 合同份数
本合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方分别保留：副本份。
学习啦在线学习网 第8条 补充条款
本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致作为本合同补充内容。
发包方： (章) 承包方：(章)
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
看了钢构工程施工合同的人还看了：
3.钢构工程承包合同