钢构施工合同
钢构施工合同
钢结构行业通常分为轻型钢结构、住宅钢结构、高层钢结构、空间钢结构和桥梁钢结构5大子类 。那么钢构施工合同怎么写呢?以下是在学习啦小编为大家整理的钢构施工合同范文,感谢您的欣赏。
钢构施工合同范文一
发包方:
学习啦在线学习网 承包方:(简称乙方)
本合同书是依照我国民法、合同法、建筑法、招投标法、预算法、建设工程价款结算暂行办法、行业规范及最高人民法院司法解释等相关法律制定。对双方的权利义务,双方已经明确,意思表示一致,自愿订立本合同。
一、 甲方将本工程以 构形式为 工程,檐口高度为6米,总建筑面积约 ㎡。(面积如有变动,按实际面积计算)。
学习啦在线学习网 二、 甲乙双方协定每平方米 元,封墙每平方米 元,合计金额约 元,大写约 (面积如有变动,按实际面积计算)。
三、 乙方承建地址:
四、 工期:自合同签订之日,甲乙双方约定工期为 月,即 年 月 日至 年 月 日。如遇下列情况之一,经发包方现场同意后,工期顺延:
1、按施工准备规定要求,不能提供满足作业要求的场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工时;
学习啦在线学习网 2、重大设计变更,发包方提供的工程地质资料不准,致使设计改变或由于施工无法进行的原因而影响进度的,自提出变更之日起到变更项目完成止,作工期顺延;
学习啦在线学习网 3、在现场施工或因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工时;
4、因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家法规和强制性技术规程要求必须停止作业或停工的,自应停工或停止作业起,到应复工之日止,工期顺延;
5、基础由发包方负责承担的,由于发包方的延期或因基础工程质量不符合设计要求而影响承包方的正常施工,或因发包方负责的其它工程项目因交叉施工而影响承包方正常施工的,自影响开始之日起,到影响消除之日止,作工期顺延;
学习啦在线学习网 五、 保修期:本工程保修期为 年,保修期内出现因乙方施工造成的质量问题,由乙方无偿进行返修;人为损坏及不可抗力造成的建筑物损坏或无法使用,乙方不承担任何责任。
六、 施工期间乙方工人生活费用由乙方负责;乙方负责安全文明施工,施工中发生意外事故由乙方负全责(乙方应为施工人员购买人身保险)。
七、 付款方式:
学习啦在线学习网 1、甲乙双方签订合同后,甲方预付给乙方工程总造价的%, 约 元 。
学习啦在线学习网 2、工程完工,甲方验收合格后扣除工程总造价的%,约 元作为工程质保金,甲方在三日内将工程余款一次性付给乙方,质保金 月后一次性付清。
八、 验收事项:乙方全部安装完毕,甲乙双方组织人员验收,在安装完毕三日内,甲方未组织人员验收视为合格,如无质量问题,甲乙双方签字合格,未经双方签字建筑物不得使用,否则出现问题,由使用方负责。
学习啦在线学习网 九、 质量要求:乙方应严格按照工序进行施工,并保证工程整体造型美观,节点牢固,拼接合理对称,线性良好,抗风、抗震性能良好,不漏雨。
十、 双方承担责任范围:
1、甲方负责提供水、电、安装工人的住宿事项,并免收水电住宿费。
2、乙方提供技术咨询服务,严格保证构件材质和外购件的质量。
学习啦在线学习网 十一、违约责任:
学习啦在线学习网 1、甲方如不能按照合同约定的条款及时拨付工程款,每延付一天按应付金额的1%偿付乙方且工期顺延,因甲方原因造成乙方停工误工,甲方应承担误工损失。
2、因乙方原因造成产品延期交付或工程未能按期交工,每天按合同金额的1%偿付甲方;若甲方工程款拨付不及时,乙方有权停工。
学习啦在线学习网 3、任何一方违约或单方解除合同,应承担违约造成的经济损失。乙方工期延期不得超过15天。
十二、合同有效期:本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份,甲乙方各执一份。
本合同未尽事宜,甲乙双方共同协商解决。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
地址: 地址:
年 月 日
钢构施工合同范文二
发包单位: (以下简称甲方)
分包单位: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方在承揽制作、安装过程中的权利、义务,经双方协商后同意签订本合同。
第一条、 工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程建筑面积 : m2。
四、合同价款:
工程总造价(人民币大写):**佰**拾**万**仟**佰**拾**元正(¥: 元),其中钢构件制作工程价款**佰**拾**万**仟**佰**拾**元正(¥: 元),钢结构安装工程价款**佰**拾**万**仟**佰**拾**元正(¥: 元);详见报价清单。
学习啦在线学习网 五、合同价款调整
本合同价款采用 方式确定。
1、 固定总价合同,合同价款调整方法:甲方或设计单位出具的变更联系单;
2、 固定单价合同,合同价款调整方法:依据施工图纸和甲方或设计单位出具的变更联系单,工程量按实结算;
学习啦在线学习网 3、 按 信息价,无价材料以 方式确认。
学习啦在线学习网 六、其它: (配合费、水电费的)计算、支付口径,详见报价清单。
学习啦在线学习网 第二条、合同价款的支付时间和方式
学习啦在线学习网 一、工程款的支付
(进度款有两种付款方式,一是按节点支付,一是按月进度支付,厂房、体育场馆等同时实施的项目类型按节点付,如下述表示,高层或其他有先后施工顺序的项目可以按照月进度支付,这样第2、3条调整如下:进度款按月完成支付**%,月比例加上预付款比例在80%左右,每月25日上报实际完成量,经监理和甲方审核后次月5日支付。)
1、本合同签订之日起3日内,甲方支付合同总价的预付款,计人民币(大写) **佰**拾**万**仟**佰**拾**元正(¥: 元);
2、主体钢构件和安装人员进场后3日内, 甲方支付合同总价的%进度款,计人民币(大写佰**拾**万**仟**佰**拾**元正(¥: 元);
学习啦在线学习网 3、屋面板、墙面板进场3日内,甲方支付合同总价的,计人民币(大写) 万**仟**佰**拾**元正(¥: 元);
学习啦在线学习网 4、 工程完工后支付合同总价的%,计人民币(大写) (¥:);
5、 工程竣工验收后3日内,乙方将竣工结算报告交甲方审查,甲方在接到结算资料后3日内审查完毕,在3日内除合同总价 %作为保修金外,余款付清。(对高层或其他钢结构完成后整体竣工验收时间间隔很长的项目类型,要约定完工后的竣工验收时间。)
学习啦在线学习网 6、 工程变更联系单累计超过合同总价的%,则按上述比例支付。
学习啦在线学习网 7、 保修金待工程验收合格之日起
二、工程完工乙方提供竣工验收报告后45天内,甲方不组织工程验收,则视为验收合格。
三、甲方应根据本合同条款来支付各类工程款项,如在规定时间内,甲方未按约定支付,由此造成乙方停工、误工的经济损失应由甲方承担。乙方可在三天后向甲方发出付款书面通知,甲方在接到通知后,三天内仍未付款,乙方有权停止施工,停工的损失由甲方承担,停工超过15天,乙方有权单方终止合同。
第三条、工程期限
学习啦在线学习网 一、根据甲方要求,计划钢构进场时间为 年 月 日,钢构进场后安装总工期为 天。如遇特殊情况需要延期或提前,甲方应提前三天书面通知乙方。
二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延。
1、按施工准备规定要求,甲方不能提供施工场地、水、电源或道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工的。
学习啦在线学习网 2、较大设计变更,提供的工程地质资料不准而影响进度的。
3、在施工过程中因连续停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电每周累计超过24小时,影响正常施工的。
4、未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。
学习啦在线学习网 5、如基础工程由甲方负责承担,由于甲方拖延或因土建质量不合格、或因甲方负责的其它工程项目因交叉施工而影响乙方施工的,工期相应顺延。
学习啦在线学习网 6、其它因甲方不可抗拒的因素而延误工期或不可预见原因造成的中途停工。
三、乙方在以上情况发生后的五天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告,甲方代表收到后应在六天内予以确认答复,逾期不予答复,视为认可。