建筑装饰装修合同
建筑装饰装修合同
学习啦在线学习网 建筑装饰装修工程的首要要求就是安全问题,从另一方面来看可以说是建筑装饰装修工程的质量问题。建筑装饰装修合同怎么写呢?以下是在学习啦小编为大家整理的建筑装饰装修合同范文，感谢您的欣赏。
建筑装饰装修合同范文一
甲方： (下称甲方)
乙方： (下称乙方)
学习啦在线学习网 甲、乙双方经友好协商，就乙方承包甲方 装修装饰工程项目，达成以下协议：
一、工程内容： 。
学习啦在线学习网 二、工程造价：工程总承包价约人民币 元。其中单价按双方确认的工程预算表，工程量按实结算，拆除及清运废土项目包括本项目所有应拆除和清运的范围。
三、施工工期： 个日历天(自 年 月 日开工至 年 月 日完工，其中一期工程应于 年 月 日前竣工并交付使用。如遇不可抗力的因素影响， 工期相应顺延。)
学习啦在线学习网 四、乙方必须按甲、乙双方确定的设计方案和国家建筑行业施工技术要求进行制作、安装。乙方施工人员进驻工地现场须服从甲方工程管理人员安排，遵守甲方的规章制度，自觉清理现场卫生，做到安全、文明施工。
五、付款方式：本合同签订之日甲方先付给乙方备料款人民币 元。 余额待工程完工验收合格 天内付清。
六、工程质量标准： 乙方必须根据甲方提供设计施工图纸及有关技术资料，按国家有关施工规范、施工技术操作规程精心施工，所用材料质量必须达到设计要求及甲方确定的样品要求。 七、工程质量保修：工程质量保修期为一年，自验收合格之日起计，在保修期限内，发现工程质量问题，乙方应当天派人到现场无偿修复。
八、违约责任：工程质量不符合合同规定，乙方负责无偿维修或返工，因维修或返工造成逾期交付的，每逾期一天乙方应向甲方按工程总造价千分之五，偿付逾期违约金;工程不能按合同规定的工期交付使用，乙方每逾期一天应向甲方支付违约金 元。甲方如不能按时付款，工期顺延，所造成的后果由甲方负责。
学习啦在线学习网 九、因履行本合同发生的争议，双方协商解决，协商不成的，可依法向当地人民法院提起诉讼。
十、其它约定事项：工程项目如有数量增减或改动，在装修过程中共同协商解决。
十一、本合同一式二份，双方各执一份(含设计平面图、预算表各一份)。，具有同等效力，合同自双方签订之日起生效。
学习啦在线学习网 十二、补充条款：
甲 方： 乙 方：
代 表： 代 表：
年 月 日
建筑装饰装修合同范文二
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一部分 协议书
一、工程名称：
学习啦在线学习网 二、工程期限：工期为 天(有效工作日) 约定开工日期： 年 月 日。
竣 工 日 期 ： 年 月 日。
学习啦在线学习网 三、施工地点：郑坊镇郑坊村
四、承包范围：
本工程设计范围的建筑结构、水电等(二次装修在同等条件下优先由乙方承包施工)。
学习啦在线学习网 五、承包性质：包工包料(不含二次装修)。
六、工程质量标准：
本分包工程质量标准双方约定为：合格
七、工程内容：土建
学习啦在线学习网 八、本合同正本一式四份。
九、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。工程竣工验收符合要求或用户已投入使用，工程款结清后自动终止。
十、合同签订后，承、发包双方需提出修改时，经双方协商一致后可以签订补充协议，作为本合同的补充。
十一、本工程建设面积：约2846.28㎡，合同单价：1150元/㎡。(图纸中的所有部分，包括安装，不含税。)
学习啦在线学习网 十二、双方均保证本合同记载的名称、住所、电话、传真、电子邮箱、开户银行、账户信息等的真实有效。一方信息如有变化应于变更之日起15天内书面告知对方，否则由此引起的无法及时告知的责任由信息变更方承担。
第二部分 工程款项的支付与结算
学习啦在线学习网 一、本合同所指的款项均为人民币。工程价款的支付与结算，应根据中国人民银行规定的“基本建设工程价款结算办法”，结合土建建筑的特殊情况，按以下方式支付：
本工程垫资工程，主体结构浇砼封顶时支付总工程款的50%，内外墙砌筑全部完成且基本粉刷完成支付总工程款30%，主体结构及脚手架拆除，全部工程施工完成，乙方提供竣工报告且经甲方组织验收后支付总工程款17%。质保金为本合同总价的3%，自本工程保修期壹年期满后7天内一次性付清。逾期自第八天起承担违约责任。
学习啦在线学习网 发包人应按本合同约定的时间支付工程款，如逾期，发包人在收到承包人通知书2天后仍未支付，承包人可在发出通知之日起3天内停止施工，发包人也应承担起相关的违约责任，并从逾期日第四天起按日支付合同总款项的5‰违约
学习啦在线学习网 金，及因停工等带来的其他经济损失。
学习啦在线学习网 二、工程竣工结算：
工程竣工验收报告经发包人认可后10天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人在10天内进行核实，确认后发包方按照约定的合同支付方式进行工程竣工结算并支付。
第三部分 通用条款
一、发包方应提供施工图纸六套。
二、发包方交付的设计图纸、说明文件和有关技术资料，作为施工的有效依据。开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据。承、发包双方不得擅自修改。
学习啦在线学习网 三、发包方如需设计变更，必须由设计单位作出正式修改通知书，承包方才予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商。
四、方案设计、工程施工图设计委托承包方负责设计的，设计费由发包方承担。
五、发包方负责施工地“三通一平”的施工准备工作及必要的施工用电用水费用，并且水、电的接入点离工地不能超过20米处。
学习啦在线学习网 六、承包方运抵工程现场的材料，无论损坏或丢失，在工程交付使用前承包人拥有全部处置权和保管权。
七、施工中如发现设计不当或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方。如因果发生费用增加(包括返工、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。
学习啦在线学习网 八、因发包方原因延误工期的，发包方承担工地每人每年30天伙食费。
九、如二次装修甲方需要外脚手架可以和承包方协商。
十、本合同之外的第三方提出的配套施工费用不包含在本合同中。
第四部分 工程的延期与质量
学习啦在线学习网 一、遇下列情况，工期相应顺延。
学习啦在线学习网 1、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行的。
2、施工地点因发包方原因，未能完成三通一平，致使不具备开工条件的。
3、一周内非承包人原因停电、停水、纠纷、雨雪、风暴等造成停工累计超过8小时的。
学习啦在线学习网 4、因发包方原因(如行政手续不全、甲方代表签证不及时、场地不符合施工要求等)而致使承包方无法正常施工的，或因发包方负责的其他工程项目因交叉施工影响承包方正常施工的，则工期相应顺延。
学习啦在线学习网 5、因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，发包方应以书面形式通知承包方，推迟开工日期。并赔偿承包人延误期内材料涨价的差额，并相应顺延工期。
6、发生不可抗力原件，参照部颁建筑工程承包合同范本通用条款中有关“不可抗力”条款解决。
7、施工期跨跃春节的，扣减工期28个日历天(春节前10天起计)。
学习啦在线学习网 8、承包方在以上情况发生后，就延误的内容和因此发生的经济支出向监理工程师(或发包方代表)提交书面报告。监理工程师应在48小时内给予书面答复，逾期没有书面答复的，视为已被监理工程师认可。
9、因承包人原因不能按时进场的，工期延误不予调整。
学习啦在线学习网 二、本工程质量应达到：合格。
第五部分 竣工验收与保修
一、验收：
学习啦在线学习网 1、承包人应在完工后10天内递交《工程完工报告》，发包人在收到《工程完工报告》后10天内组织有关单位进行土建单项验收，并在验收后3天内给予认可。如有需要可以提出修改意见，承包人按要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用。
2、发包人收到承包人送交的《工程完工报告》后7天内不组织验收，或验收后3天内不提出修改意见，视为竣工验收通过已被认可。
3、发包人收到承包人《工程完工报告》后7天内不组织验收，从第8天起承担工程保管及一切意外责任。
学习啦在线学习网 二、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人擅自使用的，视做工程已通过竣工验收。并承担由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
三、因承包方原因造成的质量缺陷，在质保期内，应由承包方无偿保修。因发包方使用不当或不可抗力引起的，则由承包方提供有偿服务。
四、本工程保修期为壹年，保修起讫日自本工程完工之日开始计算，但最迟保修开始之日不超过发包方收到承包方的《工程完工报告》之日起第10天。
五、本合同描述的“工程完工日”是指：合同内容的土建施工任务全部完成，土建施工人员撤场之日。
第六部分 违约责任
学习啦在线学习网 本合同签订生效后，双方应严格遵守合同条款，任何一方违反合同约定，应承担违约责任。承包人违约，承担直接损失的1%违约金。发包人工程款支付违约，应承担合同总款项的每月5‰的违约金。其他事项违约承担合同价款的1%违约金，但文本前面条款中已有约定的按前述条款执行。发生争议的，各方可直接向起诉方所在地人民法院起诉。
第七部分 安全责任及其他
一、承包方应遵守国家有关工程建设安全管理的法律法规，安全施工、文明施工。并承担建筑行业法律法规规定的一切法律责任。
二、承包方在施工地的办公及生活设施应自行解决，发包方给予协助。
三、本合同如有未尽事宜，双方参照部颁建筑工程施工合同范本相应条款。
学习啦在线学习网 第八部分 补充条款
此合同一式四份，经双方签字盖章后生效。
学习啦在线学习网 发包方： 承包方：
学习啦在线学习网 委托人： 委托人：
日期： 日期：