学习啦>实用范文>合同范本>承包合同>

钢结构工程施工合同书

时间: 翠梅833 分享

  钢结构施工是建筑工程技术专业重要岗位课程,那么对于钢结构工程施工合同书你又了解多少呢?以下是在学习啦小编为大家整理的钢结构工程施工合同书范文,感谢您的欣赏。

  钢结构工程施工合同书范文一

  建设单位:(简称甲方)

  施工单位: (简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

学习啦在线学习网   一、工程概况:(包括工程的名称、地点、钢构面积等内容)腐木地板。

  二、工程承包方式: 包 工包料包质量包安全

  三、工程材料确认: 图纸上标示的有些材料规格市场上没有 ,由甲乙双方协商确定。100*250方通更换成100*200方通 。因市场上木型材的特殊性,

学习啦在线学习网   四、工程日期: 10天

学习啦在线学习网   五、工程质量:严格按甲方提供的图纸施工,工程质量必须达同行业验评之合格标准。

  七、工程验收方式:

  工程竣工之后(指本项目钢结构子分部工程),根据图纸和合同要求,甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告,办理结算。未经验学习啦在线学习网收,不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。

  八、付款期限和方式: 合同鉴定日甲方 付给乙方 预付款10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。 甲方若逾期付款,按日万分之五支付滞纳金,并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。

学习啦在线学习网   九、保修内容和期限 一年 。

  十、双方的其它学习啦在线学习网义务: 所以廊架上的80*200防腐木 ,足只有80*185。 六、工程造价: 合计18710 元。(壹万捌仟柒百壹拾元)

  甲方义务:

  1、用地和施工许可证:

学习啦在线学习网   2、施工现场应具备开工条件,并保证路通、电通、水通等施工进场条件。

学习啦在线学习网   3、甲方驻工地代表应当深入施工现场,对乙方的进场材料进行验收,检查各分项工程施工质量,保持与乙方工地负责人的沟通,搞好协作,一旦发现问题,应及时指出并督促整改,在乙方提出书面报验后,及时组织对各分项、分部工程验收。工程驻工地代表为 高经理 。

学习啦在线学习网   4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等,除工期顺延外,另应补偿乙方人员的工资、机械停置费(人员工资每天 元,机械按每台班 元计算。)

  乙方的义务:

  1、必须使用符合规定的各种原材料,确保工程质量。

学习啦在线学习网   2、施工安全均由乙方负责,甲方不负任何责任,但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。

学习啦在线学习网   十一、 违约责任:

学习啦在线学习网   本合同自愿订立,签字生效,若一方违反,应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。

学习啦在线学习网   十二、本合同若有未尽事宜,须双方协商,订立补充协议,补充协议与本合同同等生效。

  十三、本合同一式 2 份,双方各执 1 份,签字盖章生效。

  甲方: 乙方:

学习啦在线学习网   法定代表人: 法定代表人:

学习啦在线学习网   委托代理人: 委托代理人:

  住所: 住所:

  电话: 电话:

  开户行: 开户行:

  银行帐号: 银行帐号:

  签订合同时间:

  钢结构工程施工合同书范文二

  甲方:

  乙方:

  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容:

  第1条 工程概况

学习啦在线学习网   1.1 工程名称: 钢结构车棚制作安装

学习啦在线学习网   1.2 工程地点:

学习啦在线学习网   1.3 工程面积:

学习啦在线学习网   1.4 工程内容:

  1.5 承包范围:

  开工日期:

  竣工日期:

  质量等级: 合格

  合同价款:

学习啦在线学习网   乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装,不得转包。

学习啦在线学习网   本工程价款的计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。

  安全措施学习啦在线学习网、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。

学习啦在线学习网   第2条 合同文件及解释顺序

学习啦在线学习网   本工程合同由以下文件组成:

  1、工程承包合同;

学习啦在线学习网   2、工程补充合同;

  3、工程设计变更;

  4、工程联系单;

  5、工程签证

  第3条 合同文件使用的标准适用法律

  适用法律情况:国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。

学习啦在线学习网   适用标准、规范:本工程应执行的规范如下:

学习啦在线学习网   《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定

  第4条 图纸

学习啦在线学习网   由乙方委托设计,及时将全套图纸交甲方认可。

学习啦在线学习网   第5条 甲方驻工地代表

  甲方委派 同志为驻工地代表

  上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出的书面指令和签证,均应视为甲方意见的有效表达。

  第6条 乙方驻工地代表

学习啦在线学习网   乙方委派 驻工地代表

  乙方委派 负责现场施工

  上述乙方行使乙方的全部权力和职责,凡乙方代表及其委派人员在工程施工中,在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

  第7条 甲方工作

学习啦在线学习网   1、甲方应在开工前清理好现场,做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。

  2、甲方负责按合同支付工程款。

  3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。

学习啦在线学习网   第8条 乙方工作

  乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸,采购材料,组织生产。

  第9条 进度计划

  按双方协商的工期要求施工。

  第10条 工程预付款、工程款支付及结算

  甲乙双方约定: 主材进场,支付工程款总价的30%,工程竣工验收后,保留工程总价款的5%质保金,(壹年验收后支付)。 付清剩余尾款。

  第11条 保修

学习啦在线学习网   保修内容、范围:乙方承包范围内的全部工程内容,和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。

  保修期限: 。

  在保修期限内,乙方对施工质量问题免费维修,在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。

学习啦在线学习网   有关保修细则,双方另定协议。

  第12条 争议

  双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如果发生争议,按下列原则处理:

  1、双方发生争议,首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内,双方应保证合同的继续执行。

学习啦在线学习网   2、双方接受调解结果,应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受,或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行,任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁,可要求法院判决。

  第13条 违约

  如有违约,应按经济合同法的原则,由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

  第14条 安全施工和文明施工

  乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定,因施工造成工伤事故由乙方负责。

  乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育

学习啦在线学习网   乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定,否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

  第15条 不可抗力

  因不可抗力,工程造成工期延误和工程破坏,双方另行协商处理。

学习啦在线学习网   第16条 合同的生效和终止

  本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满后终止。

学习啦在线学习网   第17条 合同份数

学习啦在线学习网   本合同一式四份,双方各执二份。

  甲方(盖章) 乙方(盖章)

  地址: 地址:

  法定代表人 法定代表人

  授权代理人: 授权代理人:

  日期: 日期:

  钢结构工程施工合同书范文三

  甲方:

  乙方:

  遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程建筑施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:

  工程内容:

  工程建筑面积:

  二、合同价款

  工程每平方米造价: 元。

  工程总造价: 元,以实际建筑面积结算。

  三、付款方式:

  1、乙方带材料进入工地,甲方付相应材料费用及施工费用。约:钢架 C型檩条%;彩瓦%。

  2、工程完工验收合格后一周内付清。

  四、双方责任

  甲方责任:

学习啦在线学习网   1、应为乙方提供水电以及施工中需要帮助的解决问题。 乙方责任:

  1、乙方严格按照预定方案进行制作、安装,保证工程质量。

  2、在施工中,乙方保证人身安全,若出现意外事故,由乙方负全部责任,甲方不负任何责任。

学习啦在线学习网   3、乙方使用材料应为:国标、63角钢、4号角钢。铁板为18mm,彩瓦0.426;C型檩条:160×60×20×2.5 120×50×20×2.5

学习啦在线学习网   五、质保范围及期限:

学习啦在线学习网   1、属乙方施工质量问题,质保期内由乙方无偿保修,属甲方使用不当或意外损坏,由乙方提供有偿维修。

  2、质保期为壹年。

  3、质保金为合同价款的3%。

  六、由单方面原因造成的违约,有违约方承担一切损失。

  七、本合同自签定之日起生效,至质保金结束止。

学习啦在线学习网   八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

  

看了钢结构工程施工合同书的人还看了:

1.钢结构施工合同范本

2.钢结构承包施工合同

3.钢结构工程合同范本

4.钢结构工程合同书范本

5.建筑钢结构工程承包合同书格式

6.钢构基础施工合同范本

1493633