小型施工合同_小型施工合同范本(2)
学习啦在线学习网 四、过程结算、工程款支付
1、结算方式：
学习啦在线学习网 (1)承包方式：包工包料
(2)计价方法： 按固定价格计价
学习啦在线学习网 (3)合同价款(大写)：壹拾万元整
学习啦在线学习网 (4)结算方法： 分期拨款
2、工程款支付：自合同签订之日起，2日内甲方拨付工程款的 % 即： 整，余款竣工验收完成后 3 日内付清。
五、材料供应及设备管理
学习啦在线学习网 1、全部材料由承包方自行采购，经发包人认可后使用。
2、机械设备由承包方自备。
六、发包方责任
学习啦在线学习网 1、负责办理有关建设手续。 无约定
2、审查承包方编制的施工方案，各种技术资料和工程预决算。 无约定
3、提供施工图纸 套。
4、负责组织工程设计交底、图纸会审。
5、发包人指派 同志为工地代表。 无约定
学习啦在线学习网 七、承包方的责任
1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。
2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。
学习啦在线学习网 3、本合同生效后 日内编制出施工方案，报发包方审核，并按施工方案组织施工。 无约定
学习啦在线学习网 4、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给发包人2套。 无约定
学习啦在线学习网 5、承包方指派 王跃民 同志为工地代表。
八、安全生产与文明施工
学习啦在线学习网 1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全。
学习啦在线学习网 2、承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。
学习啦在线学习网 3、承包方在施工中，应严格安全措施，严禁高空抛物。
4、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失。
九、其它
学习啦在线学习网 1、本合同双方约定经签字，盖章后生效。
2、合同份数：
(1)本合同正本两份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存一份。
(2)本合同副本 无 份(发包方执 ，承包方执 )。
十、补充条款
学习啦在线学习网 发包方(签字盖章)：
承包方(签字盖章)：
合同订立日期： 年 月 日
小型施工合同范文篇三
学习啦在线学习网 发包人(全称)：(以下简称甲方)
承包人(全称)：(以下简称乙方)
学习啦在线学习网 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建筑工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市有关规定经双方协商一致，签订本合同(根据本公司施工特点修改版)
第一条 概况
1.1 承包内容：修建施工便道，占地补偿及路基注浆。
1.2 承包方式：包工包料
1.3合同金额：
第二条 工程期限
2.1 全部工程开工、竣工日期：2013.5.5日开始，2013.6.4日前完成(若时间变更，以甲方正式通知乙方的时间为准，竣工时间相应提前或往后顺延)
2.2全部竣工总日历天数：30天
2.3 工期1天，乙方向甲方支付合同金额0.5%的人民币违约金。
学习啦在线学习网 第三条 工程款支付
3.1 100%工程款
第四条 工程保修
4.1 保险金：
4.2 保修项目及保修期限
4.3保修期间，因施工质量问题，造成设备损害应全额赔偿，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位和人员修理。保修期间所发生的费用由责任方承担。
第五条 争议，仲裁
学习啦在线学习网 5.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第①种方式解决：
学习啦在线学习网 ①向天津市仲裁委员会申请仲裁
学习啦在线学习网 ②向人民法院起诉
学习啦在线学习网 第六条 甲、乙方驻工地代表
学习啦在线学习网 6.1甲方驻工地代表
姓名：范学军
职权：代表发包人对工程质量、工期、安全等进行全面的监督和管理。
6.2 乙方驻工地代表
姓名：张 哲
职权：代表承包人对工程质量、工期、施工单位、安全等进行全面的管理。
第七条 合同附件
7.1 技术文件和图纸、商务报价文件、施工安全环保协议;现场人员安全劳保用品佩戴规定。
第八条 保守秘密
8.1 在合同有效期及本合同被解除或终止后，承包人不得直接或间接向第三人泄露、公开基于本合同获悉的发包人的任何信息或将其用于本合同之外的目的。
8.2 未经发包人的许可不得复印发包人提供的任何资料，作为善良管理者，乙方使用技术信息时应当注意，除本协议目的以外，技术信息不得被乙方相关的雇员泄露、盗用，或者因其他任何原因向第三人公开。乙方雇员向第三人泄露技术信息或使用该信息时导致泄露的，乙方应当与其雇员承
学习啦在线学习网 8.3 工程施工完成后，承包人须向发包人返还发包人提供的所有资料或在发包人的监督下销毁。
第九条 补充条款
9.1 有人员生命财产和机械设备办理保险，费用含在合同总价中。
学习啦在线学习网 9.2 甲方负责提供安全的施工作业环境，办理相关施工票证，提供作业电源，对乙方提供的材料进行验收，甲方不能提供施工电源时，乙方自行解决，相关费用已包含在合同总价中。
9.3 乙方负责施工中相关全部内容：无条件更换，主要材料需提供材质证，按要求进行施工所有相关工作，施工结束提供行业要求的竣工报告;
学习啦在线学习网 9.4 如因承包人原因造成发包人的经济损失，承包人必须按经济损失价赔偿给发包人。
9.5或施工进度达不到乙方的承诺且不能满足甲方的进度要求，并且虽经发包人警告仍达不到要求时，甲方有权单方面采取措施接触合同，由此而造成的一切后果均由乙方承担。佩戴劳保用品。接受甲方环境安全部门的监督，违反规定者将受到教育学习啦在线学习网和处罚，相关费用已经包含的施工费中。
学习啦在线学习网 第十条 合同份数及有效期
10.1 本合同一式
10.2 本合同自双方签订之日起生效。
合同签订时间地点：
发包方(盖章)
承包方(盖章)：
年月日：
看了小型施工合同的人还看了：
1.小型施工合同
3.小型建筑施工合同
4.小型建筑合同书
小型施工合同_小型施工合同范本(2)
