市政道路合同范本
市政道路合同范本
市政道路作为其他市政设施的载体，是市政领域信息化建设的重点内容。签订市政道路合同需要注意什么呢?以下是在学习啦小编为大家整理的市政道路合同范文，感谢您的阅读。
市政道路合同范文1
甲方 ：
乙方：
甲方凭借跟总包方良好的合作关系，就广州南沙明珠湾区起步区二期土地开发项目市政道路、综合管沟及土地平整工程建设项目(以下简称“该项目”)，协助乙方与该项目总包方订立该项目工程施工承包合同，就保证金及合同履约金事项达成如下协议。
第一条 时间(暂定)
学习啦在线学习网 第二条 甲方义务及乙方义务
学习啦在线学习网 甲方：甲方给乙方就工程情况如实陈述，将工程的相关资料提供给乙方，并保证乙方 跟工程总包方签订施工合同。
学习啦在线学习网 乙方：乙方向甲方提供企业的施工资质以及相关资料，配合甲方工作。
学习啦在线学习网 第三条 保证金及支付方式
1、签订本协议，乙方就属于甲方推荐给总包方的签约施工队，乙方在签约后二日内往甲方指定账户打入 300 万元人民币的保证金，甲方就不再寻找新的施工队。在工程施工完成验收合格后，甲方全额退回给乙方。
学习啦在线学习网 2、如果总包方需要给发包方提供合同履约金保函，乙方须按照保函金额承担总包方的财务成本费用。
甲方指定账号：
账号：
第四条 违约责任
如果由于甲方的原因，乙方在2014年9月1日之前没有能够让乙方跟工程总包方签订施工合同，甲方无条件退还乙方保证金300万元;如果在原计划没有变化的情况下，乙方由于自身原因不能签约或者签约后不能进场施工，甲方不予退还乙方保证金。
学习啦在线学习网 第五条 保密责任 一方对因本服务合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他的第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
学习啦在线学习网 第六条 补充与变更 本合同可根据甲乙双方经友好协商达成一致的意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与本合同具有相同法律效力。
学习啦在线学习网 第七条 合同争议的解决方式： 本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的，任何一方有权依法向原告所在地人民法院起诉。
第八条 其他
1， 本合同正本一式四份，甲方和乙方各持二份，无副本，复印件无效。
学习啦在线学习网 2， 本合同自甲乙双方签字后即生效。
学习啦在线学习网 3、合同签后附甲、乙双方营业执照副本原件复印件加盖公章。
学习啦在线学习网 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
市政道路合同范文2
学习啦在线学习网 发包人(全称)：
学习啦在线学习网 承包人(全称)：
学习啦在线学习网 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况 工程名称： 工程地点： 资金来源：
学习啦在线学习网 二、工程承包范围：(详见发包文件)
学习啦在线学习网 N6标段道路承包范围：创业五路全段(南端头道路结构、土方施工起始桩号K0+027米处。北端头道路结构施工终止桩号K1+875米处，土方施工终止桩号K1+915米处，路宽30m)路基及道路部分的配套给排水管网工程及电力照明设计的过街预埋管。
学习啦在线学习网 1、市政工程承包范围具体如下：
1.1.道路部分承包范围：道路土方工程(其中人行道填至铺装基础底标高)路基工程(灰土封层、碎石灰土层、水泥碎石稳定层)道岩工程(绿化路缘石、道路路缘石安装)等施工图纸及工程量清单中的所有内容。
学习啦在线学习网 注：本次发包甩项为：人行道铺装及基础、人行道树池、沥青道路面层、绿化工程及种植土方。
1.2.给排水工程承包范围：给水、雨水、污水管道，包括管沟土方工程、管道敷设安装(含过路支管)、检查(阀门)井工程、管道基础工程等施工图纸及工程量清单中的所有内容。管沟土方计算顶标高按灰土封层底标高计。
1.3.电力、照明承包范围：只预埋过街(路)穿管;注：本次承包甩项包括：检查(修)井、电缆电线、电缆沟、管道敷设、路灯(基础)等施工图纸及工程量清单中的所有内容。
1.4.电信工程、天然气工程全部甩项。
三、合同工期：
总日历天数350天(含冬季歇工时间)计划开工日期：________________ 计划竣工日期：__________________其中，双方约定2012年 月 日前，必须完成所承包标段内雨、污水管道敷设安装，并完成路床土方工程，否则处以计划应完成造价额的1%的罚款。 年 月 日前，必须完成所承包标段内全部工作内容，否则处以合同总价额的1%的罚款，同时工期每延误一天罚款2000元/天。
四、质量标准
学习啦在线学习网 工程质量标准：合格
五、合同价款
1、合同总价(大写)： (人民币)元， (小写)￥：_ __元，(其中：工程暂定金额_ __元)
学习啦在线学习网 2、综合单价：详见承包人的报价书。
学习啦在线学习网 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
学习啦在线学习网 2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、中标通知书
5、投标书、工程报价单或预算书及其附表
6、发包文件、答疑纪要及工程量清单
7、图纸
学习啦在线学习网 8、标准、规范及有关技术文件
学习啦在线学习网 双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
学习啦在线学习网 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
学习啦在线学习网 _________年____月____日 _________年____月____日
市政道路合同范文3
学习啦在线学习网 发包人(以下简称甲方)：
承包人(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将苏北路二标段(茂名路东——文化路西) ，人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：
学习啦在线学习网 一、项目概况及承包范围
1、工程名称：
2、工程地址：
学习啦在线学习网 3、承包范围：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。
二、承包方式
1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。
2、包所有人工作用具工具机械等。
三、工程款支付方式
工程款支付：
甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付 元。第二次混凝土的浇筑完成支付 元。第三次侧石平石铺设完成支付 元。第四次步道砖完成支付 元。工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的所有工程款。
四、违约金
双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。
五、合同生效
学习啦在线学习网 1、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
学习啦在线学习网 3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。
学习啦在线学习网 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
学习啦在线学习网 看了市政道路合同的人还看了：
6.市政工程合同