景观绿化转包合同范本(2)
第九条：违约责任
1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。
2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。
3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。
4、工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。
5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
第十条：转让条款
未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
学习啦在线学习网 第十一条：合同终止
1、因解除而终止
学习啦在线学习网 (1)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
学习啦在线学习网 (2)由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
(3)合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。
(4)合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。
学习啦在线学习网 2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：
学习啦在线学习网 (1)本合同按约定履行完毕;
(2)本合同经各方协商一致而终止;
(3)本合同因一方出现本条第1款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为)，另一方发出解除合同的通知;
(4)法律法规规定终止的其他情形。
第十二条：适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。
学习啦在线学习网 第十三条：争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十四条：其他
学习啦在线学习网 1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止。
4、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，每份均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
学习啦在线学习网 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
学习啦在线学习网 _________年____月____日 _________年____月____日
景观绿化转包合同范文3
学习啦在线学习网 发包人：(简称甲方)
学习啦在线学习网 承包人：(简称乙方)
甲、乙双方依照《合同法》和其他相关法律、法规的规定，遵循公平、诚信的原则，经协商一致，现就“淮北样板区绿化、景观、铺装”等工程施工事宜订立本合同。
学习啦在线学习网 第一条 项目工程概况
1、工程名称：淮北样板区绿化、景观、景观照明、铺装等工程。
2、工程地点:
第二条 工程承包范围和内容
1、承包范围：淮北样板区绿化、景观、景观照明、铺装等工程 。
学习啦在线学习网 2、工程总面积：约5800m2。
3、工程内容：2012年10月“合肥景观设计有限公司”设计的施工图纸范围内的绿化、景观、景观照明、铺装、等所有内容。
学习啦在线学习网 第三条 承包方式 包工包料，包质量、工期和安全施工。
学习啦在线学习网 第四条 合同工期
学习啦在线学习网 开工日期：2012年 月 日;
竣工日期：2012年 月 日;
合同工期总日历天数 日。
学习啦在线学习网 第五条 材料供应
学习啦在线学习网 1、乙方所进入的材料、绿化苗木，必须经过甲方验收，经验收合格后方可使用。由于乙方采购的材料、绿化苗木和设备等不符合质量要求或规格有差异，乙方不得使用并立即负责重新采购符合本工程要求的材料、绿化苗木;如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
学习啦在线学习网 2、考虑到本工程的重要性，乙方负责采购的成品、半成品须经甲方同意。
第六条 工程质量
学习啦在线学习网 1、工程质量标准：合格 。
学习啦在线学习网 2、由于绿化、景观工程的特殊性，为确保美观、经济和适用，经甲方认可后，乙方在施工中采购的铺装材料必须按《附件2》的要求经甲方、监理公司选样、封样后方可使用;乔木、苗木必须按《附件1》要求经甲方、监理公司确认后方可载植。
学习啦在线学习网 3、乙方在施工中应加强质量管理，建立有效的质量控制和检查制度，积极配合甲方工作人员进行工程质量监督，因乙方施工原因造成部分工程质量不合格，乙方应在限期内进行修补或返工，其损失由乙方自行负担。
第七条 质保期和质保范围
1、质保期：绿化保活、铺装等其它均为两年;质保期从验收合格交付甲方之日起计算;质保范围为乙方施工的全部工程。
2、苗木在质保期内由乙方保活，若出现死亡，由乙方无条件更换;乙方应在接到甲方书面通知之日起一周内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间，逾期甲方有权另行安排其他施工单位更换绿化苗木或其他材料，费用在质保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。
学习啦在线学习网 第八条 工程价款及工程款支付方式
1、工程暂定总价：大写：壹佰贰拾万元整 (￥1200000.00元 )。本工程竣工验收合格后按实结算，土建执行2000年《安徽省综合价目表》第二版及2003年补充定额;装饰执行1999年《安徽省装饰工程综合价目表》第二版;取费率土建按零星、装饰按四类取费标准。绿化综合单价执行《附件1》，铺装石材执行《附 3件2》、其它材料按2012年11月份《淮北市场信息价》下浮5个点，人工费按政策性文件进行调整。
学习啦在线学习网 2、工程价款的支付：土建铺装、景观照明安装、绿化苗木栽植施工结束(本合同承包范围内的所有内容)，经项目公司、项目工程部、监理公司验收确认，甲方付乙方合同暂定总价的70%。工程验收合格并移交，乙方按甲方工程结算流程上报竣工结算，附经项目公司、监理公司确认的竣工施工图纸。甲方在收到乙方结算资料之日起两个月审核完毕，经双方签字之日起十日内甲方付至乙方结算总价的95%;余款5%于质保期满无质量问题后一次性无息付清。
3、合同范围内工程如发生变更、签证，应及时办理变更、签证手续，并按《附件4》甲方集团公司“设计变更、工程签证管理制度”流程及时办理签证确认手续，三日内送甲方集团公司成本采购部备案后，方可作为结算依据。
学习啦在线学习网 第九条 甲方责任
1、开工前五天，甲方向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明两份，并向乙方进行现场技术交底。
2、向乙方提供施工所需要的水、电源接口，并说明使用注意事项，水、电费由乙方自行承担。
3、办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
4、指派 小小(联系方式：1395600000000)同志为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
学习啦在线学习网 5、双方约定甲方应做的其他工作。
第十条 乙方责任
学习啦在线学习网 1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工组织设计和进度计划，交甲方审定。
2、指派 夏云(联系方式：13505510000) 同志为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
4、参加竣工验收，提交工程结算资料。
5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木。做好施工现场保卫和垃圾清扫、处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
6、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各项设备管线。
7、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
8、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包名义转包给他人，否则甲方有权解除本合同。
第十一条 竣工验收
学习啦在线学习网 1、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期应予顺延。
2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知之日起十五日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定的时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
3、工程具备竣工条件后，乙方向甲方提交竣工报告。从竣工验收合格之日起10日内，乙方应向甲方提交工程技术材料一式两份。
第十二条 安全生产
学习啦在线学习网 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
2、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
第十三条 违约责任
1、如甲方未按期拨付工程进度款超过3日的，乙方有权暂缓施工，施工工期顺延。
学习啦在线学习网 2、乙方未按期竣工，每逾期一日，乙方须按每日合同暂定总价款的 2 ‰向甲方支付违约金;如累计逾期竣工超过15天的，甲方有权解除本合同，乙方应赔偿甲方的全部损失。
3、工程竣工后，经验收质量不合格的，乙方须无条件进行整改，直至验收合格，且工期不顺延;因整改导致工期延误的，乙方应按本条第二项逾期竣工的违约金标准向甲方支付违约金;经一次整改后，质量仍不合格的，甲方有权不予支付剩余工程款并有权解除合同，乙方应赔偿甲方包括逾期交房违约金在内的全部损失。
4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场材料、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担。
学习啦在线学习网 第十四条 争议解决方式
学习啦在线学习网 1、本合同在履行过程中如发生争议，双方首先应协商解决;协商不成的，双方均可向淮北人民法院起诉。
2、对于不存在争议的部分，甲、乙双方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定生效前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。
学习啦在线学习网 第十五条 合同生效及终止
本合同自双方法定代表人或委托代表人签字并盖章之日起生效，所涉工程竣工验收完毕且质量保修期满无任何质量问题时，本合同自行终止。
学习啦在线学习网 第十六条 合同份数
学习啦在线学习网 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
学习啦在线学习网 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了景观绿化转包合同的人还看了：
1.景观绿化合同