房建劳务承包合同(2)
第八条:文明施工
学习啦在线学习网 8.1发包人,承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定,”加强科学管理,坚持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,材料码放整齐。
学习啦在线学习网 8.2对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必须报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部。
学习啦在线学习网 第九条:材料机具供应
9.1本工程由发包人提供的机械设备为:龙门架、升降电梯、搅拌机,二级以上电箱,电线。
学习啦在线学习网 9.2承包人自备的机具为:小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线,电箱等
9.3所有防护用品,防护用具:如安全帽,安全带,手套等由承包方承担。
9.4由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的材料和机械设备,由发包人供应到现场(400米内)、
9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点,办理手续,承包人负责保管,因承包人保管不善丢失的材料 、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿,并从劳务费中直接扣除。承包人指定 负责签字验收,发包人指定 负责签字。
学习啦在线学习网 9.6本工程材料,材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料,发现材料浪费,双倍价格赔偿,(正常损耗除外),承包人按计划提料,租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担 。
学习啦在线学习网 第十条:发包人的权利及义务
10.1负责提供场地,道路,水电(每栋楼水一个接口,电一个二级箱)等大型机械。
10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套),提供必要的技术资料 。
学习啦在线学习网 10.3负责组织施工检查,验收,监督承包人的工程进度,工程质量,安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
10.5负责施工图纸会审,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。
10.6负责对承包人在安全,质量,工期,现场文明施工等方面的监督,发现有违反约定规定,发包人提出整改意见,督促承包人进行整改,承包人承担造成的损失。
学习啦在线学习网 10.7负责组织工程验收工作。
第十一条:承包人的权利和义务
11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证工人的政治素质,身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过55周岁。
11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名,性别,年龄,工种,特殊工种证件及身份证复印件)。
11.3在施工生产过程中,承包人必须保证作业人员相对稳定,不能随意变更备案人员,服从发包人的统一安排。
11.4承包人必须按施工图纸,变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。
11.5承包人必须服从建委,安全站,质检站,监理,项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。
学习啦在线学习网 11.6承包人应对作业工人进行安全生产,食品卫生,交通安全等方面教育,自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。
11.7承包人负责所有作业人员的“三险”。
学习啦在线学习网 11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照,国家组织机构代码证,项目经理证,技术员,安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件,特殊工种操作证。
学习啦在线学习网 第十二条:承包人违约责任
12.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人有权终止合同,并要求承包人在7日内退出施工现场,承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75﹪办理结算,余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。
学习啦在线学习网 12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
学习啦在线学习网 12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
学习啦在线学习网 第十三条:合同争议的解决
学习啦在线学习网 在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成向有关部门申请调解,当事人不愿意和解,调解不成的可向当地人民法院起诉。
学习啦在线学习网 第十四条:合同生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
学习啦在线学习网 本合同在完成分包工作内容,保修期满,结清工程结算尾款后即宣告终止。
第十五条:本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
学习啦在线学习网 _________年____月____日 _________年____月____日
房建劳务承包合同范文3
学习啦在线学习网 甲方(发包方):
乙方(承包方):
学习啦在线学习网 根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就(工程)劳动力施工承包事宜协商达成一致。签订本合同。双方需严格履行下列条款,共同遵照执行。
第一条 工程概况
学习啦在线学习网 位于青狮场(大南街)姚君私人住宅楼三间,砖混现浇结构四层(暂定)。
学习啦在线学习网 第二条 合同内容价值及付款方式
本合同属单包合工(即包工不包料),承包单价以正负零以上建筑面积170.00元/㎡计,正负零以下按计时工计算。按图纸和结合业主综合方案实际建筑面积计;二层完工,四层完工分别支付已完工工程量(符合工程质量要求)工资的55%,余款的25%待主体竣工后支付,其余15%合 格、全 面竣工后支付,余5%作保质金,一年后支付。
学习啦在线学习网 第三条 工程承包范围及工期
1.图纸设计中建筑面积内的所有彻砖、内外墙体抹灰、外墙瓷砖沾贴、模板安装、拆卸、钢筋制作、绑扎、搅拌彻砖沙浆和混凝土、及浇注混凝土、楼面找平、首层预制板安装、提升机操作、外墙防护架搭建、门窗、拦杆安装后修补等劳动力(甲方不为乙方承担任何杂工费用)
2.开工日期:2011年6月1日,竣工日期:2011年8月31日,总日历天数90天。
学习啦在线学习网 第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到国家相关规定、业主需求及图纸规定之标准合格。
学习啦在线学习网 第五条 甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、材料供应,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、监督、检查和验收。
2.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从管理、有违法乱纪行为的人员不得使用。
学习啦在线学习网 3.及时向乙方提供施工机械设备、防护架及防护网及材料供应。
第六条 乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方的相关规章制度,做好安全、文明施工、劳动保护等工作。
学习啦在线学习网 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及其费用。
3.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、及其它相关的防护用品);
4.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止使用18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
第七条 安全生产和文明施工
学习啦在线学习网 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产。乙方在施工过程中如造成安全事故,全部由乙方承担经济和法律责任,并一律与甲方无关。
第八条 保险
乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员办理保险。
学习啦在线学习网 第九条 违约责任
1. 本合同生效后﹐任何一方无权单方面更改和终止本合同﹐否则应承担由此给对方造成的损失。
2.甲方未按时提供施工材料造成停工待料工人误工,甲方应相应补偿乙方工人误工费,不可抗力因素除外,(如地震、暴雨、泥石流等自然灾害)造成交通中断,导致施工材料运输困难,不于补偿乙方误工费,工期顺延。
3. 乙方在施工中,造成材料浪费或流失,必须按原价赔偿;乙方自行承担使用架杆、架板、安全防护网、扣件、模板、提升机、搅拌机等所有建筑机械的租赁费用。
学习啦在线学习网 第十条 合同的变更和解除
学习啦在线学习网 本合同经双方签字生效后﹐如有未尽事宜﹐经双方协议﹐可作补充规定﹐补充规定与本合同具有同等的法律效力。如因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。
第十一条
争议的解决合同执行中发生争议﹐双方应首先协商解决﹐协商不成,再向甲方所辖地劳动仲裁委员会仲裁或向人民法院申请裁决。
第十二条 其它
本合同经甲乙双方签字摁指纹后,即开始生效;在帐目结清,质量无问题的情况下合同自动失效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
学习啦在线学习网 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
学习啦在线学习网 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
学习啦在线学习网 看了房建劳务承包合同的人还看了: