学习啦 > 实用范文 > 合同范本 > 服务合同 >

实用园林绿化合同模板

时间: 自畅21282 分享

  合同执行过程中如发生争议,双方以及时协商解决。协商不成时,任何方可直接向所在地人民法院起诉。今天小编就给大家整理了实用园林绿化合同,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读!

  实用园林绿化合同一

  甲方:

  乙方:

  为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成以下条款,供双方参照执行。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  4、承包方式:

  5、绿化面积:

  6、绿化标准:

  7、绿化品种:

  8、工程造价:大写:

  第二条 工程期限

  全部工程开工日期,本工程定20x年4月1日开工,全部工程竣工日期:20x年4月18日竣工,合同工期总日历天数18天。

  第三条 工程延误与工程奖罚

学习啦在线学习网   1、乙方应及时按期开工,如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意,甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。

  2、施工中因各种原因需要停工,应提前24小时书面向甲方提出申请,由甲方视情况决定是否停工。

学习啦在线学习网   3、如遇不可抗力,如自然灾害等原因,工期相应顺延。

  4、因乙方原因造成延期开工或停工的,由乙方承担相应损失。

  第四条 甲方工作

  1、确保施工面,现场做到三通一平。

  2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。

  3、甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。

  第五条 乙方工作

  1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工,接受甲方对工程进度的监督检查。

学习啦在线学习网   2、工程竣工后,乙方应按本合同约定的保修期,对本工程承担质量保修责任。

  3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,安全施工,施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用,由乙方承担。

学习啦在线学习网   第六条 质量验收

  1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业,确保苗木成活率不低于100% 。

学习啦在线学习网   2、土建工程及换土工程要按图施工。

  3、种植完成后有乙方在有乙方在一个月内完成验收。

学习啦在线学习网   第七条 付款方式

  甲方验收合格后付全款。

  第八条 争议处理

学习啦在线学习网   因履行本合同发生争议,应协商解决。

  本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份,双方盖章生效。

  第九条 维护

  有甲、乙双方协调。

  甲方:签字:

  乙方: 签字:

  年月日:

  实用园林绿化合同二

  甲方:

  乙方:

  一、工程概况

  1、工程名称:营根河综合治理绿化工程(一标)

学习啦在线学习网   2、工程地点:琼中县营根镇

学习啦在线学习网   3、工程内容:绿化种植及养护。

学习啦在线学习网   4、工程造价(包干不含税):以现场数量为准,附单价报价表。

学习啦在线学习网   5、工程变更时,根据海南省相关定额标准计取。

  二、施工期限及要求

  1、施工期限:

  2、验收标准:GJJ/T82-99《城市绿化工程施工及验收规范》,其它符合有关专业验收标准。

  3、本工程养护为3个月,保证成活率100%。

  三、付款方式

学习啦在线学习网   1、合同签定订后,按已完成工程量的60%支付进度款.

学习啦在线学习网   2、养护期满后,一个星期内付清余款。

学习啦在线学习网   四、工程变更情况

学习啦在线学习网   在绿化施工过程,甲乙双方本着尊重事实的原则,经双方协调同意后,可对部分苗木进行调整。

  五、竣工验收

学习啦在线学习网   1、乙方在种植完工后,应进行自验,验收合格后,通知甲方,若甲方7天内不组织验收,则视为初验合格。

  2、初验合格后,满3个月进行交工验收,要求所有苗木均出现生长之势。

  六、双方责任

  1、甲方责任

  1)甲方及时提供可用于施工的场地及种植苗木点。

  2)甲方免费提供施工用水、电。

学习啦在线学习网   3)甲方对苗木计划和进场材料的验收应积极配合,原则当日确认,以确保工期。

  4)甲方配合乙方的对外协调工作(例如:政府有关部门的协调工作;苗木的采购、运输环节需办理批文等有关手续的申办)。

  2、乙方责任

学习啦在线学习网   1)按照甲方要求的名称、数量、规格进行施工,并确保种植全部成活。

  2)在保活期,如乙方种植的苗木死亡,由乙方补栽,所需费用全部由乙方承担。

  3)乙方必需按设计要求种植苗木,如擅自种植而造成的损失由乙方自己负责。

学习啦在线学习网   4)种植须符合绿化施工技术要求。

  5)乙方要服从甲方关于现场文明施工管理的有关规定,所有人员须统一服装、佩戴安全帽,保持现场整洁、有序。

  七、不可抗力的因素

学习啦在线学习网   1、在施工期由强台风、暴雨造成延误的天数不计入施工期内。

  2、在施工期由于不可抗力因素造成的苗木死亡,所造成的损失乙方不负责。

  3、守约方有权向违约方按合提出赔偿。

  八、其它

学习啦在线学习网   1、甲方指派驻现场的代表为_________,乙方派驻现场的代表为_________,双方代表现场签收的文件及资料均为有效文件。

  2、工程总造价以最终完成的工程量进行结算。

  3、本合同经双方代表签字盖章后生效;本工程保活期满,余款付清后,本合同自行失效。

  4、未尽事宜,双方本着友好协作原则另行签补充合同,与本合同具有同等法律效力。

  5、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。

学习啦在线学习网   甲 方: 乙 方:

学习啦在线学习网   代 表: 代 表:

  签订日期: 年 月 日

  实用园林绿化合同三

  甲方:

  乙方:

  为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成以下条款,供双方参照执行。

学习啦在线学习网   第一条 工程概况

学习啦在线学习网   1、 工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 工程内容:水

学习啦在线学习网   4、 承包方式:

  5、 方米42.92元

  第二条 工程期限

  1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准,竣工日期为50日内。

  第三条 工程延误

学习啦在线学习网   1、乙方应及时按期开工,如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意,甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。

学习啦在线学习网   2、施工中因各种原因需要停工,应提前24小时书面向甲方提出申请,由甲方视情况决定是否停工。

  3、如遇不可抗力,如自然灾害等原因,工期相应顺延。

学习啦在线学习网   4、因乙方原因造成延期开工或停工的,由乙方承担相应损失。

学习啦在线学习网   第四条 甲方工作

  确保施工面,现场做到三通一平。 确保乙方施工用水及养护用水、用电。 甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。

学习啦在线学习网   第五条 乙方工作

  1、 乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工,接受甲方对工程进度的监督检查。

学习啦在线学习网   2、 工程竣工后,乙方应按本合同约定的保修期,对本工程承担质量保修责任。

  3、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,安全施工,施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用,由乙方承担。

  第六条 质量验收

  1、 苗木栽植要严格遵守操作规范作业,确保苗木成活率不低于 %

学习啦在线学习网   2、、 土建工程及换土工程要按图施工。 苗木质量要经卫生防疫部门检验。

学习啦在线学习网   第七条 付款方式

  验收合格后付35% 第三期付款:20x年苗木成活率验收合格后付5%

  第八条 工程保修项目及保修期限

学习啦在线学习网   第九条 有关补充协议和补充合同

  第十条 争议处理

  合同执行过程中如发生争议,双方以及时协商解决。协商不成时,任何方可直接向所在地人民法院起诉。

学习啦在线学习网   本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份,双方盖章生效。

学习啦在线学习网   甲方公章 乙方公章

学习啦在线学习网   法定代表人或代理人签字: 法定代表人或代理人签字:

  月日 年日

  实用园林绿化合同四

  工程名称:

  工程地点:

  建设单位:     (以下简称甲方)

  施工单位:     (以下简称乙方)

  经甲、乙双方协议, 本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工, 本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行, 特签订此合同以共同遵守。

学习啦在线学习网   一、工程内容和承包方式:

学习啦在线学习网   1、工程内容包括   、   、   等工程。

  2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。

学习啦在线学习网   3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。

  二、工程造价:

学习啦在线学习网   乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书,按园林建筑、绿化____类工程标准取费,人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行,工程造价暂定为人民币  元。

  三、付款方式:

学习啦在线学习网   1、方签订合同后,甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。

学习啦在线学习网   2、工程完工甲方初验合格后付款项______%,余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。

  四、工期

  1、本工程总工期 天(日历从开工之日算起)。

  2、开工日期______年  月  日。

  3、竣工日期______年  月  日。

  五、双方责任:

  (一) 甲方责任:

  1、负责办理施工报建手续,领取建筑许可证和施工许可证。

学习啦在线学习网   2、组织工程竣工验收,并按合同规定办理结算。

学习啦在线学习网   (二) 乙方责任:

学习啦在线学习网   1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。

  2、承担绿化工程完工后的保养责任,保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。

  3、工程竣工后清理现场,做到工完场清。

学习啦在线学习网   六、本合同一式两份,双方签生效,各执一份,具同等效力。

  甲方(盖章):       乙方(盖章):

  代表(签):       代表(签):

  年 月 日


相关文章:

1.园林绿化施工合同范本

2.2019年园林绿化工程承包合同范本

3.5篇实用园林绿化工程承包合同范本

4.园林景观绿化合同范本

5.园林绿化养护服务合同范本5篇

6.园林绿化合同样本

388002