经济纠纷调解协议书最新10篇
经济纠纷问题达成一致，可以签定协议书，那么调解协议书是什么样的呢，以下是小编给大家整理收集的经济纠纷调解协议书最新10篇，供大家阅读参考。
▼▼更多关于“协议”内容推荐点击进入▼▼
经济纠纷调解协议书1
立协议人：
____建筑工程公司(下称甲方)
____百货公司(下称乙方)
____建筑工程公司诉____百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在__学习啦在线学习网区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于___年10月16日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209. 26元，于___年10月16日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如下：
(一)甲方同意变更__区人民法院(___)_法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209. 6元，于___年10月26日前一次付清”的决定。
(二)乙方于___年12月30日前，付款43209. 26 iG;于20__年3月 0日付款40000元。
学习啦在线学习网(三)甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计 算滞纳金。
学习啦在线学习网(四)本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。
甲方：__学习啦在线学习网建筑工程，A公司(公章) 乙方：_ _百货公司(公章)
法定代表人：_ _ _(章) 法定代表人：_ _ _(章)
20__年__月__日
经济纠纷调解协议书2
学习啦在线学习网甲方：________________________
学习啦在线学习网代理人：__________，_____________律师事务所律师
乙方：__________公司_____________支公司 甲方诉乙方机动车辆保险合同纠纷一案，现甲乙双方本着自愿公平的原则，经友好协商达成本和解协议，共同遵照执行。
第一条
学习啦在线学习网乙方确定甲方的机动车辆保险定损额为________元人民币(________________)。因甲方无法提供病历，加扣医疗费用的_%，同时因甲方投保车辆系第二次出险，也须加扣相应金额的_%。最后确定实际赔付金额为__________元人民币(_________________)。乙方在收到甲方符合理赔条件的有关票证之日(全套理赔票证原件已交付乙方)起10个工作日内一次性支付。
第二条
学习啦在线学习网甲方在收到上述第一条所述赔款____________元人民币后，2个工作日内，向__________县人民法院撤回起诉。诉讼费用由甲方承担，与乙方无关。
第三条
学习啦在线学习网有关甲方出险车辆的全部残值由乙方收回，甲方保证不得短少，否则扣减本协议第一条约定的相应的赔付金额。
第四条
本协议签订履行后，甲乙双方无其他争执。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。经双方代表签字或盖章后即生效。
学习啦在线学习网甲方：______________________ 乙方：_______公司______支公司
学习啦在线学习网代理人：_____________________
学习啦在线学习网_________年_____月_____日 _________年_____月_____日
经济纠纷调解协议书3
甲方：
乙方：
事件经过简述：
甲乙双方于 年 月 日，本着友好协商的原则，达成以下协议：
一、经甲乙双方协商一致，甲方一次性退还乙方购买电视机款项金额 元(大写：元)，同时补偿乙方要求的损失费 元(大写： 元);
学习啦在线学习网二、本协议为一揽子解决方案，乙方不得就本次纠纷事件再向甲方、甲方总公司及子公司、四川长虹电子集团有限公司及其子公司提出任何赔偿要求;
三、用户购买的 型号电视机及其购机发票、使用说明书等附件全部交给甲方;
五、甲、乙双方必须遵守协议的各项约定，任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，须向受损方另行支付违约金 元(大写： 元);
学习啦在线学习网六、凡因执行本协议过程中，发生与本协议有关的任何纠纷，甲、乙双方同意提交绵阳仲裁委员会进行仲裁;
七、本协议一式两份，经双方签字后生效。
学习啦在线学习网甲方：四川快益点电器服务连锁 乙方： 证明人：
有限公司分公司 乙方身份证号：证明人身份证号：
甲方代表：
甲方身份证号：
学习啦在线学习网年 月 日 年 月 日 年 月 日篇二：相邻权纠纷人民调解协议书范本 相邻权纠纷人民调解协议书范本
学习啦在线学习网(一)相邻权纠纷人民调解协议书格式
人民调解协议书
(相邻权纠纷用)
( )呼 人调字 号
申请人姓名 性别 出生年月日 民族 职业住址 身份证号码联系方式
学习啦在线学习网申请人姓名 性别 出生年月日 民族 职业住址 身份证号码联系方式
学习啦在线学习网被申请人姓名 性别 出生年月日 民
族
职业住址 身份证号码联系方式
被申请人姓名 性别 出生年月日 民
族
学习啦在线学习网职业住址 身份证号码联系方式
纠纷的主要事实和争议事项：申请人 的 位于,与被申请人的相邻。被申请
学习啦在线学习网影响申请人的，造成了申请人的 1 人
。历史
上，，现申请人 要求被申请人 。
学习啦在线学习网本案各方当事人自愿将机动车事故纠纷申请 人民调解委员会调解。经审查，本案符合人民调解委员会受理条件，在人民调解员主持调解下，各方当事人自愿达成如下协议：
1、被申请人 于本协议签订后的 日内。_经济纠纷协议书范本。
2、被申请人 赔偿给申请人经济损失人民币元。于 付清。
本协议书具有民事合同性质，受法律保护。各方当事人
应当按照协议自觉和及时履行自己的义务，不得擅自变更或者解除本协议，否则将承担法律责任。
学习啦在线学习网双方自愿于本协议签订后30日内向呼图壁县人民法院
申请司法确认，一经司法确认，本协议即具有法律效力，一方拒绝履行或者未全部履行的，对方可以向作出确认决定的人民法院申请强制执行。
学习啦在线学习网本协议一式 份，由双方当事人、调解组织各执一份，
具有同等效力。
申请人(签名) 被申请人(签名)年月日年月日
学习啦在线学习网调解员(签名) 记录人(签名)
经济纠纷调解协议书4
立协议人：
____建筑工程公司(下称甲方)
____百货公司(下称乙方)
____建筑工程公司诉____百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在__区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于____年10月16日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209. 26元，于____学习啦在线学习网年10月16日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如下：
(一)甲方同意变更__区人民法院(____)_法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209. 6元，于____学习啦在线学习网年10月26日前一次付清”的决定。
(二)乙方于____年12月30日前，付款43209. 26 iG;于20__学习啦在线学习网年3月 0日付款40000元。
(三)甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计 算滞纳金。
(四)本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。
甲方：__建筑工程，A公司(公章) 乙方：_ _百货公司(公章)
法定代表人：_ _ _(章) 法定代表人：_ _ _(章)
___ _年十一月二日
经济纠纷调解协议书5
学习啦在线学习网甲方：_________________公司
学习啦在线学习网乙方：_________________公司
学习啦在线学习网原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担)，该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
学习啦在线学习网2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;
学习啦在线学习网3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。
学习啦在线学习网8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方：____________公司 乙方：____________公司
________年_____月_____日
经济纠纷调解协议书6
立协议人：
学习啦在线学习网____建筑工程公司(下称甲方)
____百货公司(下称乙方)
____建筑工程公司诉____百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在__区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于20__年10月16日送达。
学习啦在线学习网调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209. 26元，于20__年10月16日前一次付清。
逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。
现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。
经甲、乙方反复协商，达成协议如下：
学习啦在线学习网(一)甲方同意变更__区人民法院_法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209。 6元，于20__年10月26日前一次付清”的决定。
(二)乙方于20__年12月30日前，付款43209. 26 元;于20__年3月_日付款40000元。
(三)甲、乙双方均应信守协议。
学习啦在线学习网乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计 算滞纳金。
学习啦在线学习网(四)本协议书一式三份。
甲、乙方各执一份，交人民法院一份。
甲方：__建筑工程，A公司(公章) 乙方：_ _百货公司(公章)
学习啦在线学习网法定代表人：_ _ _(章) 法定代表人：_ _ _(章)
经济纠纷调解协议书7
学习啦在线学习网申诉人：马__，女，49岁，住址：市__区__街__号
委托代理人：___，男，工作单位：市__区司法局，代理权限：代为承认、放弃、变更仲裁请求，提供证据、参加辩论，请求调解，代收法律文书。
被申诉人：市__区国税局，住所地：__区__街__号。
法定代表人：李__，男，50岁，局长。
委托代理人：郑__，男，工作单位：市__区国家税务局，代理权限：代为承认、放弃、变更仲裁请求，提供证据、参加辩论，请求调解，代收法律文书，提起反诉。
案由：工资、补偿金争议
申诉人马__诉被申诉人市__区国家税务局工资、补偿金争议一案，本委受理后依法组成仲裁庭，开庭进行了审理，申诉人马__及其委托代理人___，被申诉方委托代理人郑__到庭。
经本委当庭调解，双方自愿达成如下协议：
学习啦在线学习网一、双方解除劳动关系，被申诉人支付给申诉人工资差额和解除劳动关系的经济补偿金共计玖仟伍佰元整(9500元)，限本调解书生效后五日内付清。
学习啦在线学习网二、仲裁费400元，双方各负担50%。
本调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力。
仲裁员：刘__
申诉方：马__ ___ 被申诉方：郑__
市__区劳动争议仲裁委员会
年 月 日
经济纠纷调解协议书8
立协议人：
____建筑工程公司(下称甲方)
____百货公司(下称乙方)
学习啦在线学习网____建筑工程公司诉____百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在__区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于___年10月16日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209. 26元，于___年10月16日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如下：
(一)甲方同意变更__区人民法院(___)_法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209. 6元，于___年10月26日前一次付清”的决定。
学习啦在线学习网(二)乙方于___年12月30日前，付款43209. 26 iG;于20__年3月 0日付款40000元。
学习啦在线学习网(三)甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计 算滞纳金。
(四)本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。
学习啦在线学习网甲方：__建筑工程，A公司(公章) 乙方：_ _百货公司(公章)
法定代表人：_ _ _(章) 法定代表人：_ _ _(章)
20__年__月__日 20__年__月__日
经济纠纷调解协议书9
学习啦在线学习网原告武义__硅业有限公司。
学习啦在线学习网法定代表人胡__，董事长。
学习啦在线学习网被告____实业有限公司
学习啦在线学习网法定代表人姜_，董事长。
委托代理人(特别授权)张__，____律师事务所律师。
学习啦在线学习网委托代理人(特别授权)吴__，____律师事务所律师。
原告武义__硅业有限公司诉称，原、被告于___年9月12日签订了1份《工矿产品购销合同》，由被告向原告供应金属硅120吨。被告已交货32吨，尚欠88吨金属硅至今未履行交货义务。请求判令被告：
1、依合同履行供货义务;
2、支付延迟供货的违约金1110784元;
3、承担本案的诉讼费用。
学习啦在线学习网被告____实业有限公司请求予以调解。
学习啦在线学习网本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：
一、被告____实业有限公司于___年8月底前按合同供给原告武义__硅业有限公司尚欠的88吨通氧级外硅。
二、被告____实业有限公司于___年8月底前支付原告武义__硅业有限公司违约金20万元。
学习啦在线学习网三、原告武义__硅业有限公司自愿放弃其他诉讼请求。
学习啦在线学习网四、如被告____实业有限公司有一项未按上述调解协议按期足额履行，被告____实业有限公司需另行支付原告武义__硅业有限公司自___年9月1日起至履行之日止每天20__元的逾期履行违约金。
五、案件受理费14797元，减半收取7399元，诉讼保全费5000元，合计12399元，由原告武义__硅业有限公司负担2399元，被告____实业有限公司负担10000元，于___年8月底前交纳。
学习啦在线学习网上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。
学习啦在线学习网本调解书自双方当事人签收后即具法律效力。
审 判 长：陈__
人民陪审员：徐__
人民陪审员：项__
学习啦在线学习网原告：时间：20__年__月__日
被告：时间：20__年__月__日
经济纠纷调解协议书10
学习啦在线学习网甲方：邹__，男，19__年4月13日出生，汉族，兰州__有限责任公司职工，现住兰州市__路__号
学习啦在线学习网乙方：兰州__大酒楼，地址兰州市__路__号。
学习啦在线学习网负责人：张__，该酒楼经理。
学习啦在线学习网丙方：兰州__物业管理有限公司，地址兰州市__路__号。
学习啦在线学习网法定代表人：刘__，该公司董事长。
学习啦在线学习网二0__年_月__日凌晨，兰州__酒楼雇员肖__、曾__、王__、曹__与人斗殴误将在酒楼就餐的邹__打伤，造成邹__右眼永久性失明。事件发生后，肖__等四人潜逃至今下落不明。经人民调解委员会主持调解，甲乙丙三方就邹__伤害赔偿事宜达成以下协议条款：
一、就甲方被误伤致残一事，乙方认为除直接肇事者外，自身也有一定责任，并愿就甲方受伤致残一事予以赔偿。
二、乙方的赔偿金额总数为人民币贰拾壹万伍仟元整，主要为医疗费、伤残赔偿金及被抚养人生活费等。考虑到乙方的具体情况，甲方愿放弃其它赔偿要求。
三、乙方付款方式为：全部现金付款。本协议生效后，六月底以前向甲方交付现金_万元，其中五天内先付_万元(含以前已交付部分)，余下_万元六月底前付清。七月_日前付_万元，八月_日前付_万元，九月_日前付完最后_万元。逾期未付，乙方应承担未付部分的违约金每日千分之一。
四、丙方作为乙方的物业管理单位自愿担保本协议的执行。
学习啦在线学习网五、乙方赔偿后，甲方将不再就此事提起诉讼。若乙方违约，则甲方有权提起诉讼。
六、乙方及担保人有权追究本案几名肇事者的民事责任。但乙方是否追究，不影响本协议执行。
七、本协议经甲方签字，乙、丙方签字盖章后生效。
学习啦在线学习网八、本协议一式四份，甲、乙、丙三方及人民调解委员会各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)
乙方(盖章)
丙方(盖章)
调解员(签字)
学习啦在线学习网人民调解委员会(盖章)
20__年_月_日
经济纠纷调解协议书最新10篇相关文章：
★