电力工程合同最新10篇

学习啦在线学习网电力工程合同最新【精选10篇】

学习啦在线学习网电力工程合同模板是怎样的？看下吧。双方的意思都表示一致而达成的一种契约。简单地说，就是你情我愿，然后我们把大家都同意的事情固定下来，说明白，说清楚，那么我们达成一致的这个事项就是协议，在法律上就叫合同。以下是小编给大家带来的电力工程合同最新，希望可以帮助到大家！

电力工程合同最新精选篇1

学习啦在线学习网发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

学习啦在线学习网根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、工程内容及承包方式

1、工程内容：

2、工程安装费万元(具体明细见附表)：

具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从___年___月___日至___年___月___日。

学习啦在线学习网二、工程价款的支付方式

学习啦在线学习网5、工程价款的支付方式：

5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

学习啦在线学习网5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

学习啦在线学习网6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

学习啦在线学习网8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

学习啦在线学习网9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

学习啦在线学习网12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

学习啦在线学习网15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

学习啦在线学习网16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：

①责令乙方立即停止施工，

②不付乙方工程款，

③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

学习啦在线学习网17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

学习啦在线学习网21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：

甲方(签章)：

乙方(签章)：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人(签名)：

委托代理人(签名)：

学习啦在线学习网___年___月___日

学习啦在线学习网___年___月___日

电力工程合同最新精选篇2

学习啦在线学习网发包单位：_________________（以下简称：甲方）

承包单位：_________________（以下简称：乙方）

学习啦在线学习网甲方将本电力工程项目发包给乙方施工，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据地方承包工程有关管理规定、国家电力公司有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时签定本协议。

1、电力工程项目：

学习啦在线学习网1.1、工程项目名称：_______________

1.2、工程地址：___________________

2、工程项目期限：_____年_____月_____日至工程完工。

3、甲方的权利和义务：

3.1、由甲方对乙方进场人员进行电力安全生产规程介绍。

3.2、甲方在施工过程中有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及监督检查的义务，当乙方出现有违反电力生产相关规定和风电场安全运行规定时，甲方有权作出停工整顿，限期整改。

3.3、甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式提出。

4、乙方的权利和义务：

4.1、乙方在施工前要认真勘测施工现场，详细了解电力生产区域内作业的可施工范围和停电范围，根据工程项目内容、特点做好安全措施。

4.2、在有可能发生火灾、触电、高空坠落、机械伤害等危险或引起严重设备事故的情况下，乙方应事先向甲方详细了解清楚，并制定安全技术措施。

4.3、乙方一经开工，就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具等等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程的安全负全面责任。

学习啦在线学习网4.4、乙方施工还应履行风电场工作票手续，在得到许可后方可作业。

5．本协议经双方签字后生效，作为主合同的附件与合同正本具有同等法律效力。本协议一式2份，甲、乙双方各执一份。

学习啦在线学习网甲方：___________乙方：___________

甲方代表：_______乙方代表：_______

____年____月___日____年____月___日

电力工程合同最新精选篇3

学习啦在线学习网甲方：_________________

乙方：_________________

工程经招标由乙方中标承建,现为明确甲乙双方责任,促使本工程按期保质保量顺利竣工,经商定,特订立本合同,具体条款如下：_________________

第一条：工程概况

学习啦在线学习网1.工程名称：_________________

2.工程地点：_________________永泰县

3.工程内容及范围：_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。

4.工程金额：_________________本工程发包价即中标价人民币元。现场工程量增减、设计变更按实签证。工程最终造价以审计部门审定的造价为准。

第二条：双方职责

1.甲方委托乙方对工程进行施工,乙方应按国家电力部门颁发的规程规定进行施工。

学习啦在线学习网2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责,施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。

学习啦在线学习网3.乙方应按《3~110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。

学习啦在线学习网4.本工程材料全部由乙方提供,乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。

学习啦在线学习网5.乙方指派郑明帮同志为项目经理(联系电话：_________________),负责组织本工程项目的实施。

6.施工期间,乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作,严防事故发生。若乙方原因造成安全问题,责任由乙方自负。

7.本工程施工过程中,若遇自然灾害等不可抗力因素影响,造成的经济损失及工期拖延,由甲乙双方另行协商解决。

第三条：工程质量及验收办法

1.工程竣工且具备验收条件后即由永泰县供电有限公司组织以施工图及国家颁发的施工验收规范为依据进行验收。若验收不合格,乙方必须按规范要求限期整改。属乙方责任造成的问题,整改费用由乙方负责;若属甲方责任造成的问题,则返工费用由甲方负责,

第四条：工程工期

1.除甲方原因、雨天、停电原因和不可抗拒的因素外乙方不得延误工期。

2.因甲方赔青问题造成乙方误工,工期应顺延,并承担相应损失。

第五条：付款方式

学习啦在线学习网工程施工合同签订后,甲方按发包价的70%支付给乙方作为备料款。工程竣工验收合格并送电、造价经审计部门最终审核后七日内一次性付清余款。

学习啦在线学习网第六条：在保修期内如发生施工质量问题乙方应负责无偿修复。

第七条：解决争议的方式

甲乙双方在协议履行中发生纠纷,应协商解决;协商不成的可以向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

第八条：其它

1、本协议未尽事宜,双方另行协商,并可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

学习啦在线学习网2、本协议自双方签章之日起生效,至保修期满后失效。

3、本协议壹式肆份,甲方贰份,乙方贰份。

学习啦在线学习网甲方：_________________

学习啦在线学习网乙方：_________________

代表：_________________

学习啦在线学习网代表：_________________

开户银行：_________________

账号：_________________

学习啦在线学习网签订日期：_________________

签订地点：_________________

电力工程合同最新精选篇4

甲方（全称）：__________________

学习啦在线学习网乙方（全称）：__________________

依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：__________________

学习啦在线学习网2、工程地点：_________

3、工程内容：_________

4、承包方式：_________

二、合同工期

学习啦在线学习网1、工期：自签订合同之日起60天

三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。

学习啦在线学习网四、合同价款和支付方式：

学习啦在线学习网1、合同价款：_________。

学习啦在线学习网2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款，款项合计元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5%为质保金，质保期满后付清。

五、其他约定：

学习啦在线学习网1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。

2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违约责任，乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。

学习啦在线学习网第一章双方一般权利与义务

第一条甲方代表

甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。

第二条乙方代表

学习啦在线学习网乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。

第三条甲方工作

学习啦在线学习网1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。

学习啦在线学习网2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确负责。

3、办理施工许可证、10线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。

4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。

5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。

学习啦在线学习网6、竣工工程交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。

第四条乙方工作

学习啦在线学习网1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。

2、按工程需要设置施工安全防护设施，并做好安全防护设施的维修。

学习啦在线学习网3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知乙方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。

4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。

学习啦在线学习网5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。

6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作，保护不善发生损失的由乙方负责。若施工场地在甲方地址内，乙方可以委托甲方进行保护，有关费用由乙方承担，发生被盗或损坏的由甲方负责。

7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工场地内工料尽场地清，乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

第二章工程验收

学习啦在线学习网第五条隐蔽工程和中间验收

学习啦在线学习网工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收，乙方准备验收记录，验收合格，由甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。

第六条竣工验收

工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告，甲方负责组织供电等部门验收，乙方协助。甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收，视为竣工验收报告已被认可，甲方从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

第三章设计变更

第七条设计变更

学习啦在线学习网甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸和说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准，预算资金不足的追加投资后发给乙方设计变更通知，否则乙方有权拒绝变更，因变更导致合同价款的增减及造成的一方损失由甲方承担，延误的.工期相应顺延。

第四章质量保修

第八条质量保修

保修期为两年，从工程实际竣工验收合格之日起计算，保修期内属乙方提供的设备材料及安装质量问题，乙方应及时处理好，并承担费用，属甲方自己购买的设备材料的质量问题，甲方不按操作规程使用、人为损坏以及不可抗拒的自然灾害等原因造成的损失，由甲方负责并承担费用。

第五章争议、违约

第九条争议

学习啦在线学习网一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解。

二、协商、调解不成的，可向工程所在地的仲裁机构申请仲裁双方未达成仲裁协议的，可向工程所在地的人民法院起诉。

第十条违约

任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求的，应承担违约责任，向对方支付违约金。违约金数额为合同价款的20%。

第六章其他

第十一条安全施工

学习啦在线学习网一、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定，认真采取安全防护措施，严防事故。

学习啦在线学习网二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用，施工过程中发生的一切安全责任事故由乙方承担一切责任，非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用，发生重大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门，并通知甲方代表，按有关规定和政府有关部门的要求处理。

学习啦在线学习网第十二条工程停建和缓建

一、由于政策变化、甲乙双方之外原因导致导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，双方可签订协议变更、中止或解除合同，双方互不负违约的责任。甲方应按合同约定支付乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款，以及已进行或已履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支，并赔偿乙方有关损失。

二、由于任何一方原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，责任方应承担违约责任，责任方除应赔偿对方为该工程所投入的设备材料费损失及人工费。

第十三条合同的生效与终止

一、合同自双方签字盖章之日起生效。

学习啦在线学习网二、在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止保修期满，有关保修条款终止。

第十四条合同份数

学习啦在线学习网合同一式陆份，具有同等效力，由甲、乙双方各执叁份。

甲方：_________乙方：__________________

学习啦在线学习网地址：__________________地址：__________________

学习啦在线学习网开户银行：_________账号：_________法人代表：_________委托代理：_________电话：_________签订日期：_________

开户银行：_________账号：_________法人代表：_________委托代理人：_________电话：_________签订日期_________

电力工程合同最新精选篇5

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方职责，分工协作，互相促进，优质、高效，按期完成本工程，经双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

学习啦在线学习网3、工程范围和内容：配电间低压GGD双电源柜的安装;两种电缆的敷设;落地计量箱的安装;

第二条工程承包方式

学习啦在线学习网乙方承包该项工程的施工并提供该项工程所需的材料及设备。(低压电缆除外)

第三条工程期限

1.本工程合同总工期为15天;

2.本工程开工日期为_____年____月____日

竣工日期为_____年____月____日;

第四条工程合同总价

本工程合同价为人民币___元。

第五条甲乙双方负责事项及分工

1、甲方

(1)负责提供供电部门所需的相关资料，并且合法有效。

学习啦在线学习网(2)负责对本工程进度、施工质量进行监督验收，并对施工中的问题进行协调。

(3)甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款。

2、乙方

学习啦在线学习网(1)按照设计图纸编制工程预算，组织人员根据方案图纸进行实地勘察，制定施工组织措施及安全措施。

(2)向甲方提供相关的资质证明，并合法有效。

(3)由甲方提供的资料，乙方配合向供电部门报送且办理。

学习啦在线学习网(4)负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用，此费用在总费用中包含。

(5)乙方全方位的进行施工跟踪，施工中严格按照供电验收标准加强自检安全责任到位，做到文明施工，加强技术规范，确保工程质量和进度，按时完成。

学习啦在线学习网(6)乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，并终生承担工程质量保修责任。

第六条设备材料购置

1.工程所需的电器材料设备，由乙方负责采购，材料及规格符合甲方要求(见材料明细表)，并且必须具备供电部门的入网许可证，并具备相应的资质生产厂家，保证质量，保证安全且信誉度高的供货商。

学习啦在线学习网2.乙方负责进行运输到施工现场。

3.所有设备都具有相应的出厂报告等技术参数。

4.开工前检查材料、设备是否齐全、完整。

第七条付款方式

学习啦在线学习网工程签订本合同后开工前预付合同总价的%预付款。工程竣工验收后送电前，支付合同总价的35%工程款，预留合同总价的质保金，质保期为三个月，质保期到后一周内一次性付清。

第八条其它事宜

1.未尽事宜，双方应根据有关法律、法规的规定，结合工程实际，本着诚实信用，公平合理的原则，由双方协调解决。

学习啦在线学习网2.本合同一式两份，双方各持一份。自双方签字盖章后生效。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

甲方代表：乙方代表：

学习啦在线学习网_____年____月____日_____年____月____日

电力工程合同最新精选篇6

甲方： 乙方：

学习啦在线学习网依照《合同法》等相关法律法规，经双方友好协商达成一致，决定签订本合同,并自愿共同遵守执行。

第一条 合同总则

工程名称： 工程地点：

学习啦在线学习网合同内容：乙方负责向甲方提供本合同所列设备，进行系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护及人员培训

学习啦在线学习网第二条 合同价款及合同清单

合同总价：人民币 元整(￥ )

学习啦在线学习网(该总价已包含与本合同工程有关的设备材料供应，以及系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护、人员培训等费用。)

学习啦在线学习网(1)、合同签订后甲方支付合同总额的计人民币 元

(2)、乙方施工队伍进场施工完成，甲方支付乙方合同总价的 %，计人民币 元;

学习啦在线学习网备注：_________________________________________________;

第三条 工程期限

学习啦在线学习网1、经双方商定，本系统的工程施工日期_______年____月____日，本工程施工周期为施工日期之日起后_____天的时间。

2、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期或任何允许延长竣工工期期限内竣工，则乙方应向甲方支付每逾期一天合同总造价万分之二的罚金，甲方在应付款项中予以扣除

3、如遇下列内容，乙方就延误工期的内容和因此发生的经济损失在7天内向甲方提出书面报告，甲方在收到报告后14天内予以确认，逾期不回复，乙方可以视为报告已被确认。

(1) 现场条件不能保证乙方正常施工;

(2) 双方无法预见的因素，对乙方施工进度确实造成严重影响的;

(3)甲方同意给予顺延工期的其他情况;

(4)不可抗力：指因战争、动乱、自然灾害等因素确定对工程造成影响的。

第四条 甲方责任

1、提供总体平面图、各层弱电平面图纸，以便乙方作进一步的深化设计。

学习啦在线学习网2、提供乙方现场施工用电、用水和临时仓库等方便。

3、提供乙方与其他施工单位的协调配合工作。

学习啦在线学习网4、施工过程中所需暂用工具(升降机、人字梯)，经双方商定由甲方提供。

第五条 乙方责任

1、乙方必须根据合同文件所规定的合同工程承包范围设计、施工及验收规范进行合同工程管理、协调、进度控制及在合同工期内完成所有的合同工程设计和施工，同时全面负责有关施工管理、直至合同工程竣工交付及缺陷保修完毕，达到优良工程。

学习啦在线学习网2、乙方须对本工程实施管理、协调和进度控制。全面负责整个承包工程的进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作，编制施工组织设计，及时向甲方提供整个工期月工程进度计划。

3、根据施工总进度计划及时提出合理的实施计划，并按计划与装饰施工进度安排相衔接。

学习啦在线学习网4、乙方具体承担的工作范围：

学习啦在线学习网(1) 工程项目开工前的各项有关手续;

(2) 施工安装调试;

学习啦在线学习网(3) 施工技术问题的处理和管理;

学习啦在线学习网(4) 施工过程的质量管理;

(5) 施工过程的安全管理;

学习啦在线学习网(6) 系统的相关培训工作,(甲方的上岗培训均由乙方提供，乙方不再另外收取培训费用);

第六条 设备

1、设备范围

学习啦在线学习网经过甲方确认的设备清单及报价将作为本合同的附件文件。

2、设备运输乙方的设备到货地点为本工程的工地现场。

3、设备变更

本系统的所有设备变更必须经过甲方和乙方的审核批准，并及时办理变更手续。

4、仓储

学习啦在线学习网甲方为乙方提供必要的设备材料仓库。

第七条 工程施工

1、本合同签定生效后，乙方施工队伍即可进驻现场。

2、进场人员必须遵守现场施工管理条例。

学习啦在线学习网3、乙方的施工必须遵守相关的施工工艺规范和施工工艺文件，按照施工图进行施工。

4、乙方的施工必须遵守现场工程安全及文明条例。

学习啦在线学习网5、乙方的施工流程必须服从现场的统一协调和管理。

第八条 竣工验收

a) 乙方在系统竣工自验收后，提交甲方竣工验收申请及相关材料，甲方应在5天内对本系统作出竣工验收意见，验收通过后，乙方正式提交竣工报告及相关文件，提交之日即为系统竣工标志。

b) 竣工相关材料包括：系统使用及维护手册。

c) 保修期自系统竣工验收之日起算。

学习啦在线学习网第九条 保修和支持服务

乙方对本工程免费保修服务壹年(第一年免费服务，第二年收取相应服务费);并负责长期维修服务(届时另签维修协议)。乙方在收到甲方保修通知后在8小时内响应72小时内解决故障 注：人为损坏或不可抗拒的灾害除外 摄像机

第十条 违约责任

因任何一方违约而使本合同不能正常实施或中断，可能或已经造成不良影响或者损失时，应及时协商解决。协商不成时，依照《合同法》承担相应的责任。

附：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。本合同由双方代表签字，加盖公章或合同章生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

电力工程合同最新精选篇7

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

经甲乙双方平等协商，现甲方将___科技有限公司

一、工程名称：

___科技有限公司

二、工程地点：

___工业制造城

三、工程内容:

四、

五、合同工期

合同总工期为：60个工作日。

六、合同总价

学习啦在线学习网1、工程总价(含税)：人民币217175.00元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整)

2、本工程总价包干，工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。

七、承包方式：

乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。

八、工程款项支付时间和方式

1、在双方签订合同之日3个工作日内日，甲方预付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。

2.乙方开工后3个工作日内，甲方预付合同总价的35%即76011.25元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整)。

学习啦在线学习网3、乙方施工完毕后，甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内，且在乙方开出正式发票后，甲方付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。

4、余款即合同总价的5%即10858.75元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息，自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题，且乙方全面、适当履行质保义务，期满后支付乙方。

学习啦在线学习网5.付款账号：公司名称：___科技有限公司

开户银行：

银行帐号：______

地址：深圳市福田区___。

九、双方责任

1.甲方责任

学习啦在线学习网1)负责检查工程进度、质量，及时按照相关规范组织工程验收工作。

学习啦在线学习网2)配合现场协调工作。

3)按照合同约定支付工程款项。

2.乙方责任

1)乙方应按照施工图纸/要求编制施工计划、施工质量检验计划，经审定盖章后，送甲方审核，做好各项施工准备工作，施工期间严格按照各项计划进行施工。

2)施工过程中，乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书，如对设计图纸/要求有异议须变更时，应取得甲方及设计单位的同意，取得甲方书面认可后，方可进行施工。

学习啦在线学习网3)乙方在施工期间，如有技术问题或需甲方解决的问题时，必须书面上报甲方，否则，甲方不予答复。

4)乙方在施工期间，必须加强施工管理。落实一切安全措施，确保安全施工，在施工过程中，如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故，均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项安全措施，甲方有权责令停止工程的进行。

十、验收

1、工程验收

十一、质保与维修

学习啦在线学习网1、从工程验收合格之日起算，工程的质保期期为1年，从工程验收合格之日起算。在质量保证期内，因工程质量所产生的问题，乙方应

2、乙方服务响应时间：紧急维护请求2个工作日内上门响应;非紧急维护请求，乙方维护人员必须在维护请求发出后的5个工作日内上门响应。

3、乙方应向甲方

4、质保期满后，甲方有权要求乙方继续担此工程维护工作，乙方仅收取材料费用。

十二、违约责任

学习啦在线学习网1、乙方未按约定的时间完工的，每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的违约金。迟延超过30个工作日的，甲方有权解除合同。如因甲方原因造成工期延误的，总工期将往后顺延。

学习啦在线学习网2、甲方延期付款超过7个工作日的，每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方原因造成付款延误的，付款时间将往后顺延。

3、因一方违约导致合同解除的，违约方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，违约方仍应承担损失赔偿责任。

十三、不可抗力

当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内

十四、法律适用及争议解决

学习啦在线学习网本合同及其附件，均是本合同不可分割的部分，具有同等效力，均适用中华人民共和国法律。双方因本合同发生争议，应协商解决，协商不成，任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。

十五、合同生效

学习啦在线学习网本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字盖章之日起生效。

十六、其他约定条款

1、甲方指派专人作为本合同的执行者，由其负责本合同履行的行为。

学习啦在线学习网2、乙方指派___作为本合同的执行者，指派___作为本合同工程施工的执行者。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

学习啦在线学习网_________年____月____日 _________年____月____日

电力工程合同最新精选篇8

甲方：_________

乙方：_________

学习啦在线学习网根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方充分协商，达成如下合同条款.

第一条工程项目

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

学习啦在线学习网3.工程承包范围：_________

4.承包方式：一次性包干，含风险，总价（投标报价）.总价款中包含设备费、辅材费、安装调试费、系统调试费、施工配合费、税金、通过安检验收费、其他政府规定费用、满足施工需要的水电等一切费用、不可预见费用。

第二条施工及配合

1.甲方工作

(1)甲方应向乙方提供壹套完整的弱电图及相关的资料，以及现场须具备施工条件；

学习啦在线学习网(2)甲方提供施工期间现场的临时供电、设备材料库；

学习啦在线学习网(3)甲方须负责协调处理好本工程与其他工程单位之间的配合关系，保证工程施工的顺利进行；

2.乙方工作

(1)工程施工严格按甲方审核的施工图及有关规定进行，若有工程质量问题，乙方负全部责任；

(2)乙方须遵守安全防范系统的施工规范，对各类线缆的敷设与设备的安装、调试、应满足工程质量；

(3)乙方委派一名工程师为乙方工程项目负责人，处理现场施工的具体技术问题及协调施工过程中的有关问题；

(4)乙方在施工过程中须做好对施工现场的其他管线及建筑装修等的保护工作；

(5)保证安全施工、文明施工；交工前清理现场，现场清洁附和有关规定；

学习啦在线学习网(6)乙方应完全按照甲方的开工通知书的工期要求如期进行。

第三条工期

学习啦在线学习网1.乙方施工开始之日为合同签订之日，安装工程完工为本工程竣工前一个月，并通过相关单位验收，工期为天；

2.乙方在规定期限内未能通过验收或不能投入正常使用，甲方有权要求赔偿所带来的经济损失包括客户的投诉；

3.除不可抗拒的原因外，乙方不得以任何理由延误工期，若未能在约定的竣工日期内竣工，每延误一天，乙方应支付工期违约金元。

第四条工程质量

1.乙方必须按期保质完成本工程，并达到验收标准，工程质量等级为优良；

2.乙方必须严格按照设计要求及施工规范施工，并接受甲方和监理的检查；若乙方在施工过程中未能按照投标之规定，甲方有权解除本合同，并赔偿造成甲方一切经济损失；

3.乙方必须确保工程系统达到本地区同期同类系统的设备可靠性、先进性和耐用性。

第五条设备和材料

1.乙方提供的设备材料应以投标时要求的厂家、品牌及型号为准，具体参照投标设备及材料清单（见附件）；

2.凡乙方认为设备或材料有更适合之产品可以替代，应以书面的形式呈报甲方批准；

3.乙方自行采购之辅材、配件在施工前应通知甲方和监理给予检验。

第六条培训、验收、保养

1.工程完工后，甲方应在乙方发出验收通知单后壹周内对工程进行验收，甲方超出期限不作验收，视为验收合格；

2.乙方在工程完工后应甲方提供如下竣工资料：

(1)系统测试报告

(2)设备说明书资料

(3)系统竣工图

3.乙方对本工程在无自然灾害情况下，提供壹年免费包修期（以系统移交使用之日算起）。包修期内，乙方在接受到甲方关于维护、维修电话、传真、信函要求时，必须在24小时内进行维护、维修。维护、维修的方式包括电话指导、传真说明、上门维护。包修期外，乙方保证系统终身维修服务，并酌收维修材料费。

4.设备安装调试阶段乙方应免费对甲方指定两名运行人员进行技术培训，熟悉设备性能并能熟悉地操作方法。

第七条付款方式

1.本工程甲方预付工程款为%；

2.预埋阶段甲方不预付工程款。全面安装施工阶段，甲方按乙方每月工程完成量的%支付工程款；

学习啦在线学习网3.工程竣工验收后支付%；

4.包修期满后30天内支付%；

5.甲方不能按期付款，应承担同期银行贷款利息。若乙方向甲方借款，也应承担同期银行贷款利息。

学习啦在线学习网第八条设计变更及合同价款

1.按投标时施工方案中材料设备费、施工费等其它一切费用总价风险包干，不论材料设备市场价格上升还是下跌，也不论工程质量和工程项目多计或少计，合同价款均不调整。

2.在施工过程中，甲方对原设计提出变更，须书面通知乙方变更的理由和要求，并经乙方同意。乙方若无正当理由应按通知进行变更。乙方须在接到甲方的设计变更通知后十日内向甲方提供下列材料；

(1)变更后的系统设计方案

(2)变更后的合同金额增减说明

学习啦在线学习网(3)变更后施工进度安排

3.在施工过程中，乙方对原设计提出变更，须书面通知甲方变更的理由和要求，向甲方提供下列材料：

学习啦在线学习网(1)变更后的系统设计方案

学习啦在线学习网(2)变更后的合同金额增减说明

学习啦在线学习网(3)变更后施工进度安排

4.发生本项第1、2条款规定的变更后，乙方按下列方法提出变更价格，经甲方书面批准后调整合同价款和施工进度：

(1)同中已有实用于变更过程的价格，按合同已有价格计算，变更合同价款；

(2)合同中只有类似于变更情况的价格，可以以此为基础变更价格，变更合同价款；

(3)合同中没有类似和实用的价格，由乙方提出的变更价格送甲方，经双方协商后确定。

6.除上述2、3、4条外，不论任何理由和条件，乙方不得向甲方提出增加工程价款的要求。

第九条违约责任

1.方未能按“售后服务”的承诺履行自己的责任和义务，甲方有权单方从工程尾款的5%扣除相应的费用；

学习啦在线学习网2.凡住户投诉而造成甲方的经济损失，乙方承担全部的连带经济责任和法律责任；

3.包修期内设备不能正常使用，乙方应负责设备的更换。更换的设备包修期从更换之日算起一年。

第十条其它条款

学习啦在线学习网1.乙方向甲方提交壹份“售后服务”承诺书，并作为合同的附件；

2.竣工后乙方应向甲方提供三套完整的竣工验收资料；

学习啦在线学习网3.本合同一式六份。甲方乙双方各持三份；

4.本合同自双方代表签字盖章后生效，工程包修期满后自行解除。

甲方：_________乙方：_________

代表：__________代表：_________

_________年_________月_________日

电力工程合同最新精选篇9

甲方：

乙方： （施工班组）

甲、乙双方本着平等互利的原则就 工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：

学习啦在线学习网一、工程概况：消防弱电系统安全。

工程名称：

学习啦在线学习网二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工（）。

三、工期：项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。

四、质量等级：合格。

学习啦在线学习网五、承包总价：每点31元整。

六、付款方式：

学习啦在线学习网1、乙方应按合同规定，严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。

2、若甲方不按合同支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。

七、安全生产及文明施工

1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。

八、甲、乙双方职责

甲方：

1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。

2、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。

乙方：

1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。

2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。

甲方：（签字） 乙方：（签字）

身份证： 身份证：

年 月 日 年 月 日

电力工程合同最新精选篇10

甲方(全称)：

乙方(全称)：

学习啦在线学习网根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。

第一条：工程项目

1：工程名称：

2：工程地点：

3：工程范围

学习啦在线学习网本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目;

第二条：工程内容

甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。

第三条：差异调整

学习啦在线学习网甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。

第四条：承包方式

学习啦在线学习网本工程乙方以包人工、包设备(详见附件：弱电工程费用清单)、包工期、包质量、保安全的方式承包;如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。

第五条：双方责任

1：甲方责任

1)：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料;

学习啦在线学习网2)：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所;

学习啦在线学习网3)：确定工程的变更事项;

4)：负责申报工程验收;

5)：办理竣工结算;

6)：按合同确定付款方式按时支付工程款。

学习啦在线学习网7)：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。

2：乙方责任

学习啦在线学习网1)：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试;

学习啦在线学习网2)：负责按甲方审定的设计施工图进行施工;

3)：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作;

学习啦在线学习网4)：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责;

学习啦在线学习网5)：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试;

学习啦在线学习网6)：配合甲方的验收工作。

学习啦在线学习网第六条：工程进度及工期

学习啦在线学习网本工程总工期为__个工作日，从__年___月__日施工开始至__年_____月_____日，整个工程施工结束。

第七条：工程验收

学习啦在线学习网乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求，甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知，乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改，直至系统达到合同要求并再验收。

第八条：工程质量标准和保修期

学习啦在线学习网1：工程质量标准：符合国家及省、市质量规范标准，工程质量达到优良;

2：在保证照明及一定温度、湿度环境下，工程的相关设备产品按其三包保修政策执行;

3：保修期从工程通过验收之日开始计算，一年免费上门服务;

4：保修范围

保修服务不负责因甲方或者甲方指定外包工程人员的疏忽所造成的设备损坏及下列情况：

学习啦在线学习网1)：甲方非正常使用、私自修改变更而引起的损坏;

2)：甲方提供的设备及材料不在保修期之内;

学习啦在线学习网3)：火灾、水灾、雷击、地震等其他不可抗力的事件;

5：保修期内维护条项

学习啦在线学习网1)：在工程维护范围内故障时，乙方工程师在接到故障通告后，通知相应人员进行紧急故障排除，以恢复系统的正常运行;

2)：乙方在接到甲方的故障通知后，应在8小时内到达现场维修，特殊情况除外;

学习啦在线学习网6：争议性故障问题的解决方式

1)：若确定在乙方的保修系统范围内故障，乙方无条件在规定响应时间内解决故障;

2)：若甲方不确定是否在乙方的保修系统范围内的故障，乙方应在规定响应时间内上门检查故障原因，若在乙方的保修系统范围内则应及时排除故障，保证系统的正常运行;若在乙方上门检查并确定故障并不在乙方的保修系统范围内则乙方需告知甲方故障原因和建议甲方采取相关措施，并需向甲方收取100元上门服务费;

学习啦在线学习网3)：若甲方确定所发故障不在乙方的保修系统范围内，乙方可以上门排除故障，但乙方需向甲方收取100元上门服务费和相关技术费用和材料费用，同时乙方保留不作出故障响应的权力。

第九条：工程设计变更

1：甲方可根据实际需要，书面要求乙方对施工设计进行变更，乙方应无条件配合。

2：乙方应严格按甲方审定后的设计图施工，若中途变更设计，需提前向甲方提出申请。

3：设计变更增减工程造价将于工程结算时调整。

学习啦在线学习网第十条：工程费用及付款方式

1：工程费用清单(见附件)

学习啦在线学习网2：工程造价为人民币：￥ 275099元整;大写：贰拾柒万伍仟零玖拾玖元整。

3：付款方式对系统验收合格后的两个工作日内一次性付清。

第十一条工程结算

1：本工程结算期为工程竣工验收后2个工作日内。

学习啦在线学习网2：经甲方确认后的设计变更项目，按以下原则确定增减工程造价;

1)有合同单价的套合同单价;

学习啦在线学习网2)无合同单价但有近似单价的，以当时市场单价为基础调整;

3)完全无合同单价的项目，甲、乙双方另行协商确定。

第十二条违约责任

1：甲方逾期付款，每逾期一天按所拖欠金额的0.1%向乙方支付滞纳金;

学习啦在线学习网2：甲方应充分协调乙方与装修，强电施工等现场施工方之间的配合关系，若乙方因甲方协调不当导致工期延后，则第3点不成立;

3：乙方应按时完成工程，如因乙方原因造成工程延误，每延误一天，乙方应按每天所拖欠金额的0.1%向甲方支付滞纳金。

第十三条争议解决方式

发生争议时，双方协商或调解解决，协商或调解不成时，双方均有权向合同履行所在地人民法院提起诉讼。

学习啦在线学习网第十四条本合同如有未尽事宜，可双方协商，签订补充协议。合同所有附件及补充协议构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。

学习啦在线学习网第十五条本合同经双方签字盖章后生效。

学习啦在线学习网第十六条本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

学习啦在线学习网甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日