土石方运输合同2023

学习啦在线学习网土石方运输合同2023(优秀8篇)

学习啦在线学习网土石方运输合同2023要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的土石方运输合同2023样本能让你事半功倍，下面分享【土石方运输合同2023(优秀8篇)】，供你选择借鉴。

土石方运输合同2023篇1

甲方：三河镇场镇：余祥 《以下简称甲方》

学习啦在线学习网乙方：阳通乡个体运输户：黄俊 《以下简称乙方》

一、 甲方修建龙桥乡新寨梁村3.2公里水泥路，需要运输沙石料，乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用，经甲乙双方多次协商达成共识，甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输，现达成协议如下。

二、 具体协商细节项目条款如下：

学习啦在线学习网1、甲方所需用大河沙是王家沙，甲方给乙方结帐王家沙，乙方运到甲方使用料

学习啦在线学习网场，按每立方135元人民币结算。

学习啦在线学习网2、甲方所使用石子，乙方运到料场按每立方110元人民币结算。

三、 付款办法：乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费，甲方按百分之五十当场结算清楚。

四、 乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的百分之五十余款，甲方必须在20_年12月31日之内全部给乙方结算清楚款项。

五、 甲方邀请乙方担任龙桥乡新梁村3.2公里路的沙石运输，乙方不得以任

何理由拖延甲方施工用料，否则，造成停工待料，由乙方负担责任。

学习啦在线学习网六、 乙方在甲方正常施工开始，乙方负担甲方的全部沙石运输业务，甲方不得安排其它任何车辆拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场，乙方无权干涉，除此之外，甲方违约时，甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。

学习啦在线学习网七、 以上合同是通过甲乙双方认真考虑，达成共识，所签订的本合同，任何

学习啦在线学习网一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约，需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。

八、 本合同一式三份，自签字之日起生效。

公证人签字： 甲方：

乙方：

20_年 月 日

土石方运输合同2023篇2

学习啦在线学习网发包人(甲方)：___________________________

学习啦在线学习网承包人(乙方)：___________________________

依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

学习啦在线学习网工程名称：___________________________

学习啦在线学习网工程地点：___________________________

二、工程承包范围

学习啦在线学习网基坑土方外运(甲方负责装车，乙方负责用车外运至工地外)。

三、合同工期

学习啦在线学习网___________________________

四、工程质量标准

本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。

学习啦在线学习网五、合同单价及价款及工程量计算方式

项目单价总价备注说明

学习啦在线学习网土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算;

2本单价含施工时的有关机械台班费用，外运装车等费用;

学习啦在线学习网3本单价含外运泥尾场地清理费用;

学习啦在线学习网4本单价含一切乙方机械进退场费用。

六、付款方式

1、按月结算，每月按实际完成量的80%，结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;

学习啦在线学习网2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%;

3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。

七、甲方责任

1、办理施工许可证，余泥排放证等费用;

2、组织图纸会审，组织监督落实班组工人进场安全教育;

学习啦在线学习网3、组织分部分项工程验收，负责工程控制轴线的放线、测量标高工作;

学习啦在线学习网4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。

八、乙方责任

1、指派管理人员驻现场，负责管理土方队伍，办理准运证及相关费用;

学习啦在线学习网2、运输车辆必须是散体物料运输正规车辆，禁止雇请非法营运“野鸡车”;

3、余泥堆放场必须是手续证件齐全(提供合格证件给甲方备案)否则承担相关责任;

学习啦在线学习网4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场新工人进行安全教育和平安卡考试;

5、负责工人的安全教育，对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题;

6、乙方必须带领全体工人生产、文明施工，如发生事故(无论任何原因)乙方负者20%事故引起的相关费用，甲方负者80%的相关费。

7、各班组在签订本协议时先交一定数额的安全生产、文明施工保证金。

学习啦在线学习网8、在施工过程中所有的安全防护及安全标志，没有甲方许可不得随意拆除。

学习啦在线学习网施工过程中，严格遵守安全规章制度，如违章作业、违章蛮干，不听从管理人员指挥，一律按项目部管理人员的通知进行罚款;

9、分包单位必须按广东省、广州市安全文明施工管理规定及总包单位的安全文明施工管理规定，负责土方内外运输工作的货及机械、车辆的安全责任，负责土方施工进程中违规导致的政府部门的罚款;

10、乙方外运的过程必须采取有效的防护措施，保持场地内外道路文明卫生清洁(卫生由乙方负责);车辆禁止超速、超载等道路交通违规行为，如有发生乙方负责相应为规处罚费用及相应责任;

学习啦在线学习网11、乙方必须服从项目部的工序、工作面及工期安排;

12、乙方负责周边外围关系(如交警、城管、街道、村委等)。

九、违约责任

学习啦在线学习网1、甲方因图纸变更未能及时通知所造成的损失由甲方负责;2.甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责;

3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正，其返工费用由乙方负责，工期不得顺延;

学习啦在线学习网4、乙方如不能满足合同规定的工期要求乙方须采取有效措施如增加机械车辆等，否则甲方有权终止合同，造成的后果由乙方负责;

学习啦在线学习网5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场，则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%;

十、双方约定在履行合同过程中产生争议时请仲裁委员会调解

本合同正本一式两份，副本一式两份，双方各持正副本一份。(附安全责任书、文明施工管理规定)

学习啦在线学习网发包单位：(公章)_______________ 承包单位：(公章)______________

学习啦在线学习网法定代表人：__________________ 法定代表人：_________________________

签约代表人：__________________ 签约代表人：_________________________

电话：___________________________ 电话：_____________________________

帐号：___________________________ 帐号：_____________________________

日期：___________________________ 日期：_____________________________

土石方运输合同2023篇3

托运方(甲方)：____________________________________

承运方(乙方)：____________________________________

合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就_________市_________区_________建设工程项目_________管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议：

第一条 运输任务

学习啦在线学习网由乙方负责_________区_________办_________管理中心办公楼土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算(见图纸)。

学习啦在线学习网甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

第二条 合同期限

自_________年_______月_____日起至_________年_______月_____日止。

第三条 运输起止地

起始地：__军区生产基地四分场 到达地：__________________办公楼新址

第四条 运输车辆

乙方提供自卸式工程运输车辆：9辆，载重量：30吨。 运距：11公里

第五条 运费结算

学习啦在线学习网运费按 27.5元/方计算。

本合同甲方负责买土每方8元(不含税)，乙方负责土方运输所产生的税、费。甲方支付运费时，乙方应出具运输费发票。

甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付一定数量的运费。

第六条 运输质量和安全

乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

学习啦在线学习网乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。

第七条 燃油供应

乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。

第八条 运输管理

学习啦在线学习网1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

学习啦在线学习网4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。

第九条 争议的解决

学习啦在线学习网本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

第十条 其他约定

1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

学习啦在线学习网托运方(签字)：___________________________ 承运方(签字)：___________________________

学习啦在线学习网签约日期：_________年_______月_____日 签约日期：_________年_______月_____日

土石方运输合同2023篇4

甲方：

身份证：

(以下简称甲方)

乙方：

身份证：

(车队以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商达成如下协议：

一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。

二、运输地：

三、要求乙方车辆：______部 (解放、东风王平头、斯太尔);车箱长_____米、车箱宽_____米、车箱高_____米。

四、运距：

五、运费：

学习啦在线学习网六、结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)。

七、此协议双方认同，在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现场。

八、甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_____ %。

十、违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车_____元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金_____元/天。

学习啦在线学习网十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

土石方运输合同2023篇5

甲方(托运方):

乙方(承运方):

学习啦在线学习网根据《中华人民共和国合同法》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土石方运输工程的建设，本着互利，诚实诚信的原则，在公平，公正，公开的基础上，双方友好协商一致同意签订土石方运输协议，协议如下条款;

一，工程地点：

二，工程内容：

三，工程数量： ，

工期 ： 。

四，工程运费及计算方式;

学习啦在线学习网五，结算方式;开工后每日凭运输单据结算。双方指定专人负责运输票据的收集，整理，统计，报表交接。甲方经核准后以现金支付或转账一次性结清。甲方不能以任何借口对乙方推迟结账。(注;每天下午 点前结账)

六，甲方责任

学习啦在线学习网1，甲方工地必须保证有足够的土方供乙方运输，保证每天作业24小时，每月作业率达80℅以上(自然灾害和不可抗拒的原因除外)。如果由于甲方原因造成停工，甲方补偿乙方每辆车每天500元。甲方保证运输道路畅通，损毁道路要及时修复。甲方应按乙方车辆运输能力安排足够挖掘机，不能有多台辆排队现象发生。

2，甲方负责土地资源，环保，村委，林业，交通等有关部门的一切相关手续和费用，理顺与周边关系，保障运输工程顺利进行。

3，为了使车队正常运行，甲方与地方交警和运管部门达成有关协议，如乙方在正常运输过程中遇交警，运管部门查扣车辆的，甲方应及时处理，车辆被扣超过4-6小时，需补偿乙方每台每天500元。

学习啦在线学习网4，甲方协调安排乙方停车住宿场地，对业主提供的工棚外所有费用乙方承担。

5，使用车辆安排;

七，乙方责任

1，乙方提供 m?以上双桥自卸车。双方签订协议后，中途有特殊原因退场，应提前十个工作日书面报甲方，经甲方负责人签字同意后，结清款项可离开。擅自离开或无故停工的，乙方必须赔偿甲方损失。

2，乙方保证进场车辆车况良好，完好率必须达到95℅以上，每月出勤率达80℅以上(自然灾害和不可抗拒原因除外)。

3， 在任何情况下，乙方不能在施工现场和住宿地惹是生非及从事违反法规的活动，由此所造成的一切后果由乙方有关当事人负责。

学习啦在线学习网4，乙方在甲方保证道路畅通的情况下，乙方应有足够车辆进场，若乙方不能按甲方要求施工，甲方有权另行安排车队进场。

5，乙方车辆在运输过程中，由于自身原因发生事故，由乙方自行负责，甲方只负责协助调解处理。

6，乙方车辆必须服从甲方管理，接受现场指挥的编排和排序，足量运输。按指定线路运输，擅自偏离线路发生事故，乙方负全责。

7，双方签订合同之日起 天内乙方车辆必须进场，如果车辆不能按时场，乙方要付给甲方违约金每辆车20_元。

八，争议的处理

本协议在履行过程中若发生争议时，双方本着公平，合理

学习啦在线学习网的原则及时协商解决。协商无果时寻求当地仲裁机构仲裁。

学习啦在线学习网本协议未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效率。

学习啦在线学习网本协议一式两份，双方各执一份。本协议自双方签订之日启生效。工程结束，账款结清后自动终止。

甲 方： 乙 方：

负责人： 负责人：

身份证： 身份证：

签订日期 年 月 日

土石方运输合同2023篇6

托运方(甲方)：____________________________________

学习啦在线学习网承运方(乙方)：____________________________________

合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就_________市_________区_________建设工程项目_________管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议：

第一条运输任务

由乙方负责_________区_________办_________管理中心办公楼土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算(见图纸)。

甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

第二条合同期限

自_________年_______月_____日起至_________年_______月_____日止。

第三条运输起止地

学习啦在线学习网起始地：__军区生产基地四分场到达地：__________________办公楼新址

第四条运输车辆

乙方提供自卸式工程运输车辆：9辆，载重量：30吨。运距：11公里

第五条运费结算

学习啦在线学习网运费按27.5元/方计算。

学习啦在线学习网本合同甲方负责买土每方8元(不含税)，乙方负责土方运输所产生的税、费。甲方支付运费时，乙方应出具运输费发票。

学习啦在线学习网甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付一定数量的运费。

第六条运输质量和安全

学习啦在线学习网乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

学习啦在线学习网乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。

第七条燃油供应

乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。

第八条运输管理

1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

学习啦在线学习网2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

学习啦在线学习网3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。

第九条争议的解决

本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

第十条其他约定

1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

托运方(签字)：___________________________承运方(签字)：___________________________

签约日期：_________年_______月_____日签约日期：_________年_______月_____日

土石方运输合同2023篇7

甲方：____x

学习啦在线学习网乙方：________x

学习啦在线学习网根据国家合同法和有关法律、法规的规定，结算时间情况和双方的权利、义务及责任，经双方协商，特定条例如下：

一、 工程名称：_____x

二、 工程地点：____x

三、 工程范围：_____x

四、 付款方式：

学习啦在线学习网1、 土石方清运，运距公里，以车货箱内空空量计算。每立方米 元，此价格为综合价。 公里以外按每百米0.13元/立方米计算。

2、 每天结算一次，每天早上8点收前一天票(牌)，乙方将所有车辆的票(牌)交与甲方(甲方出具收据)，经甲方和项目部核对无误后，于当日下午5点前将乙方所装运的实际车次付清乙方。

学习啦在线学习网五、 甲方的责任和权利

学习啦在线学习网1、 乙方机械设备进场后，甲方负责安排乙方司机和勤杂人员的住宿、水电、费用由乙方负责。

2、 甲方以每升6.8元油价供乙方使用，结账时扣除。

学习啦在线学习网3、 甲方负责道路维修，倒土场的清理、平整，确保乙方的正常施工。

4、 甲方给乙方提供驾驶员必须的车辆停放，维修和保养场地。

5、 甲方负责施工期间交通、税务、城管、警察及当地群众的干扰工作，确保施工现场和行驶路线畅通。

6、 甲方向乙方提供技术指导有关施工要求。

7、 甲方负责安排施工任务，说明平台作业地点及运输去向。

8、 甲方应及时保证乙方生产、生活用水、用电设施的通畅，及时协调外部供应，确保油料供应。

学习啦在线学习网9、 甲方不得单独与司机结算，由乙方法定人指定人结算。

学习啦在线学习网10、 甲方有权对乙方违反规章制度、岗位操作规章的行为进行教育，或给予经济处罚，或停业整顿，即解除合同，对乙方的扣款从乙方工程款中扣除。

11、 如甲方出现问题，造成乙方不能施工，甲方应承担乙方每台自卸车每天 元，挖掘机每天每台 的损失费(如因不可抗拒的自然原因造成的停工，甲乙双方不追究)

12、 乙方车辆进入施工场地后，甲方付给乙方调车费每辆车 元，挖掘机每台 元，15天内陆续扣除。

六、乙方责任

学习啦在线学习网1、乙方要听从甲方管理人员安排，密切配合甲方工作，按指令装卸，不得乱装、乱卸，否则甲方有权按承建方项目部规定对违规车辆罚款5000元，并对违规车辆扣押20天。

2、乙方在施工中不得随时跳槽，无故不出工，乙方不得纵容、 煽动工人停工、滋事、骚扰甲方，若上述情况造成工期延误，由乙方承担由此给甲方造成的经济及名誉损失。否则甲方有权扣除所有运行车辆及挖掘机装运的款项，并承担甲方的一切经济损失。

3、若甲方连续两天不能按时结清工程款，乙方有权停工。如乙方有特殊情况自愿退出工程项目，可提前30天当面告知 甲方，不接受电函之类的告知，乙方必须由相等数量的车辆补充，乙方车辆退出，如提前一天退出，扣除车辆30000元工程款项，并承担由此给甲方造成的经济损失。

学习啦在线学习网4、如因承建方无故停工或拖欠工程款项，乙方有义务协助甲方维护甲乙双方的利益。

5、乙方司机及装机不得倒卖、伪造票据(牌)，欺瞒甲方一经发现，甲方有权扣除乙方所有车辆及装机实际运营的全部款项，并赔偿甲方由此造成的一切经济损失。

学习啦在线学习网6、后车厢无挡板扣除3立方。

学习啦在线学习网7、乙方车辆在运输机施工中出现的一切伤亡事故于甲方无关，费用由乙方承担。

七、因自然因素造成的停工，双方都不承担责任。

八、在合同履行期间，甲、乙双方发生事故，双方友好协商。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

学习啦在线学习网甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

学习啦在线学习网法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土石方运输合同2023篇8

甲方：____________________________________

乙方：____________________________________

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

学习啦在线学习网一、项目工程名称：__________________

二、项目工程地点：__________________

学习啦在线学习网三、工程量：要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。

四、工期：

学习啦在线学习网本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。

开工时间为____年一月一日，总工期为____日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。

五、单价、结算

以车厢容积为标准算方(加高部分另行计算立方)，运距公里综合计价白天17元每吨，晚上16.5元每吨(该价格为税后价)

学习啦在线学习网甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。 在第二个工作日的17点前，按照乙方前一天的总运输款支付全款。

六、双方的权利义务

(一)甲方的权利义务

学习啦在线学习网1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担(甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用)。

2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切

费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

学习啦在线学习网4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

(二)乙方的权利义务

1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行

处理。

学习啦在线学习网2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

学习啦在线学习网4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。

5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。

学习啦在线学习网6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

七、特别约定

学习啦在线学习网1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。

2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。

八、违约责任

学习啦在线学习网1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。

学习啦在线学习网2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。

九、争议解决办法

本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方代表：__________________ 乙方代表：__________________

身份证号码：__________________ 身份证号码：__________________

联系电话：__________________ 联系电话：__________________

签订时间： ________年____月____日 签订时间：________年____月____日