基坑支护土方承包合同(2)
基坑支护土方承包合同
第十四条 工程交工验收
1.工程交工验收,应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
2.隐蔽工程在隐蔽前______天,由乙方通知监理到场检查,监理不按时到现场检查的,乙方可自行检查后隐蔽,并认真如实填写隐蔽记录,甲方应予承认。若事后甲方提出复查的,复查合格,所有费用和因此造成乙方的经济损失,由甲方承担,所耽误的时间应顺延工期;复查不合格,检查费用由乙方承担,乙方应负责无偿返修。若乙方未通知监理到场检查,单方完成隐蔽工程的,甲方有权要求重新检查,不论检查结果是否合格,一切费用由乙方承担。
学习啦在线学习网 3.工程(包括单项工程)竣工前五天,由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后 天(单项工程七天)内进行,并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的,双方在《竣工工程验收证明书》上签章,同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者,由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后,再进行验收,直至达到符合标准和要求为止。并按最后验收合格的日期作为竣工日期,由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的,除应向乙方偿付违约金外,如果验收合格的,按本款规定的验收日期作为竣工日期;验收不合格需翻修的,按实际逾期天数顺延工期。
工程(包括单项工程)未经验收,甲方提前使用或擅自动用,因此而发生的质量或其它问题,由甲方承担责任。
4.工程竣工后,应绘制竣工图。工程变更不大的,由乙方在原施工图上加上注明,提交甲方存档。工程变更较大的,由乙方另绘竣工图。
5.锚杆抗拔力按设计要求,根据规范验收。不合格须补做,费用由乙方负责。
学习啦在线学习网 第十五条违约责任
1.甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者,从逾期______天次日起,除应负担乙方的实际损失外,并按拖延天数顺延工期。
2.甲方不按期拨付工程款,从超过 五 天次日起,按拖欠数额,按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时,乙方有权停止施工,直至结清之日,停工期间的窝工和其它损失按实由甲方承担,工期顺延。
学习啦在线学习网 3.乙方逾期竣工,从逾期 三 天次日起,每逾期一天,按工程总造价(单项工程按该项工程造价)的万分之 四 向甲方偿付违约金。
4.甲方逾期组织验收交工工程(包括单项工程),乙方逾期提交竣工结算的,从逾期 五 天次日起,每逾期一天按工程总造价(单项工程按该单项工程造价)的万分之 三 向对方偿付违约。
5.一方逾期结清或退回工程尾款者,从逾期______天次日起,按应结清或退回数额,比照银行有关延期付款的规定,向对方偿付逾期违约金。
第十六条 遇人力不可抗拒的灾害损失,按本条第( 二 )项处理:
(一)报上级有关部门裁定。
(二)施工过程中雨雪、停水、停电等工期不予顺延。
学习啦在线学习网 第十七条 质量保修期
学习啦在线学习网 1. 保修期为20个月,从竣工验收合格之日起计算。
2. 甲方通知乙方维修36小时内到现场,如乙方无正当理由不予维修,甲方有权另找队伍进行维修,费用从保修金中扣除。
第十八条 其它事项及补充条款
学习啦在线学习网 1.有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录,以及图表、资料,双方进行的有关会议,洽谈记录,双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等,都是据以施工和交工验收的技术资料,也是本合同的组成部分。
学习啦在线学习网 2.乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理,遵守和执行安全、文明和深夜施工等的规定。否则,导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。
学习啦在线学习网 本合同自签订之日起生效,到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。 本合同正本 四 份,双方各执 二 份; 副本______份,双方各执______份,具有同等法律效力。
学习啦在线学习网 甲方单位(公章) 甲方单位(公章)
法定代表人: 法定代表人:
学习啦在线学习网 委托代理人: 委托代理人:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
学习啦在线学习网 电 话: 电 话:
年 月 日 年 月 日
基坑支护土方承包合同范文三
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
学习啦在线学习网 经甲、乙双方友好协商,甲方将龙阳时代地下室基坑支护部分工程承包给乙方施工,为明确分清施工生产,施工管理及经济责任。确保工程安全文明生产和工程质量,特订立以下条款: 一、工程项目及承包内容:
学习啦在线学习网 1、工程名称:地下室基坑喷锚支护工程。 2、工程地点:
3、承包方式:甲方将:地下室基坑支护工程项目以包工、包料的形式发包给乙方施工,乙方要根据***工程勘察院提供的龙阳时代地下室基坑图纸施工。 4、承包内容:
a 、锚杆Ø20、Ø25或锚管成孔、制作、焊接、注浆; b 、喷射有筋¢6.5@250×250厚80mmC20砼;
c 、水泥砂浆护面厚30mm或素喷射无筋厚30mmC20砼; d、 泄水孔.
二、承包价款:
1、结算时以合同单价为基准,工程按实计算;各工序不含税收及管理费单价如下表格:
备注:以上工程量为暂定数量,决算时按实计算。 2、支护工程机械设备进出场费¥。 三、付款方式
学习啦在线学习网 1、支护工程完成时,支付完成工程量造价的70%。 2、工程全部施工完成时,支付总完成工程量价款的85%。 3、地下室顶板砼浇注完毕十五天付清余款。 四、质量要求及验收标准: 1、质量要求等级:合格
学习啦在线学习网 2、地下室顶板砼浇注完毕至通过验收。
五、工期:
本工程工期为 30 天,开工日为各区基坑土方开挖之日计,(非乙方造成的原因:土方不能及时开挖提供支护工作面、单独占用出土路口时间、下雨、政府部门规定和没有及时拨付工程款造成材料延误进场的除外)。 六、双方责任: 1、甲方责任:
1)提供基坑周边准确的轴线位置、标高; 2)指定施工用水用电位置;
3)支护工程结束,督促单体施工单位尽快封底和侧壁施工; 4)在施工过程中,因甲方原因造成停工,甲方应及时给予办理工期的延期签证;
学习啦在线学习网 5)施工中对周边外来因素干扰的影响由甲方负责协调。 2、乙方责任:
学习啦在线学习网 1)乙方一定要按要求组织图纸设计,否则一切后果均由乙方负责; 2)施工前做好施工组织设计和对现场管理的技术交底工作,在施工中若地质情况与地质报告有较大差异,应及时通知设计单位和建设单位进行方案调整。
3)严格执行安全操作规程和施工现场的有关规定,技术管理人员应持证上岗,做好安全防护,确保安全施工. 4)做到文明施工,满足有关主管部门的要求。 七、其他事项:
1、本合同未尽事宜双方可另行协商补充。 2、本合同经双方正式签字盖章之日起生效。 3、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。
发包单位:(签字或盖章)****有限公司 代 表: 联系电话:
承包单位:(签字或盖章) 基坑支护施工班组 代 表: 联系电话: 签订日期: 年 月 日
看过基坑支护土方承包合同的人还看了:
3.总承包合同样本
7.渣土运输合同范本
10.