暖气安装承包合同模板(2)
暖气安装承包合同模板
第八条 违约责任
一、乙方的责任
1.工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理、返工造成逾期交付的偿付逾期违约金;
学习啦在线学习网 2.工程不能按合同规定的工期交付使用的，按相关“建设工期提前或拖后的奖罚规定”偿付逾期罚款。
二、甲方的责任
学习啦在线学习网 1.未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延以外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
2.工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、储运、人员和机械设备调前迁、材料和构配件积压等实际损失。
3.工程未经验收，甲方提前或擅自使用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
4.乙方验收通知书送达 日内甲方未进行验收的，应按规定偿付逾期违约金。
学习啦在线学习网 5.不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定付给乙方赔偿金。
学习啦在线学习网 第九条 纠纷解决办法
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第( )项方式解决;
一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;
二、向人民法院起诉。
第十条 附则
学习啦在线学习网 一、本合同一式 两 份，甲乙双方各执一份。
学习啦在线学习网 二、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章后生效。工程竣工验收符合要求，结清工程款后本合同终止。
学习啦在线学习网 三、本合同签订时，甲乙双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
学习啦在线学习网 甲方(盖章)：法定地址：法定代表(签章)：委托代理人(签章)：开户银行：帐号：电话：传真：
乙方(盖章)： 法定地址： 法定代表(签章)： 委托代理人(签章)： 开户银行： 帐号： 电话： 传真：
暖气安装承包合同范文篇三
学习啦在线学习网 发包人(全称:简称甲方):
承包人(全称:简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原同是，明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况：
一、 工程名称：
学习啦在线学习网 二、 工程地点：
第二条工程内容及承包
(一)分水器以内(含分水器)保温层根据施工图纸要求，厚度和容重进行施工，保温层铺设(苯板铺设)，分水器的安装，加热管的敷设与打压，不含细石混凝土的浇注。
(二)其它：发包人指定 管业公司生产PEX管
第三条合同工期：合同工期总日历数______天，开工日期以甲方书面通知书为准：_____________。
学习啦在线学习网 第四条质量等级：按图纸与国家相关标准、规范执行。
学习啦在线学习网 第五条合同价款：
学习啦在线学习网 本地板采暖工程实行包工包料，造价按实铺面积 元/㎡计算，按甲方提供施工图纸的地暖实铺面积核算总工程。按甲方提供施工图的采暖实铺面积分水器至卫生间热水管，含工程税票。
第六条施工准备
一、发包人
(1)发包人应在______年_______月_______日前提供_______套图纸。
(2)承包人进入施工现场前3天，发包人为承包人提供房间作为库房和工具房，并能满足安全放置施工材料和工具的需要。
学习啦在线学习网 (3)施工所需水、电由承包商自行解决，发包人与项目部协调。
学习啦在线学习网 (4)组织承包人和设计单位、土建施工单位、监理单位进行图纸会审和设计交底。
(5)按照国家工程定额和使用需要，随着土建工程进度施工，即土建工程施工至卫生间、厨房等且防水层完工，闭水试验己验收，所有地面层清理平整做找平层后即进入地板采暖工程施工。
二、承包人
学习啦在线学习网 (1)在开工前将施工组织设计提交发包人，发包人应3天内提出修改意见或予以确认。逾期不确认也不捉出修改意见，视为同意。
(2)按本合同约定，组织施工人员、材料、设备进场。
(3)负责进场施工人员、材料的安全保卫工作。
学习啦在线学习网 (4)组织施工人员进行技术交底。
第七条 工程期限:
(一)开工前15天，发包人向承包人发出书面开工通知单。
(二)如因以下原因造成工期延误，经监理方确认签字后，工期相应顺延。
1.发包人未按约定提供开工条件或工地代表未按约定提供指令或批准的。
学习啦在线学习网 2.发包人未按约定门期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行。
学习啦在线学习网 3.设计变更或工程量增加。
学习啦在线学习网 4.一周内非承包人原因停水、停电造成停工累训一超过8小时或连续间歇性停水、停电3天以上影响下常施工、
学习啦在线学习网 5.不可抗力等因素。
学习啦在线学习网 由于上述原因出现时承包人向发包人或监理方提出书面报告，监理方在24小时内拒绝签字影响施工的，工期仍相应顺起，造成损失由发包方承担责任。
学习啦在线学习网 第八条 工程质量与验收
一、工程质量
(一)工程质量应当达到本合同约定的质量标准，质量标准的评定以图纸设计和规范为依据。
学习啦在线学习网 (二)竣工验收前，承包人向发包人提供竣工验收技术资料，承包人提供检验检测报告、合格证以及相关技术质保资料。
(三)本合同内约定的单项工程竣工后交付发包人，发包人与承包人应签订中间验收交接单，发包人承担该完成单项工程的保护贡任。地暖工程竣工后，土建后续分项工程尚未完成，因此地暖成品保护应由发包方负责，并监督、督促总包方同样注意地暖成品保护。发包方及工程总包方应履行乙方地暖成品保护通知签收手续。
第九条 安全施工:
学习啦在线学习网 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人违反安全生产及消防法规约有关规定而发生安全事故，造成的损失由承包人承担。
2、发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任和发生的费用。
3、发包人、承包人对事故贡任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
第十条 工程价款支付与结算:
学习啦在线学习网 1、本合同价款采用约定价格，双方签订本合同时即确定。合同价款在本协议约定后，任何一方不得擅自改变，如有工程量增减，只对增减部分工程量审计。
2、支付方式:
A、合同签订后________前，发包人付给承包人合同总价款的_____%，金额为(大写)_________________元人民币。
B、前，发包人付给承包人合同总价款的 %，金额为(大写)_________________元人民币。
C、工程竣工后，经发包方和质量监督部门检验合格________ 前， 发包人付给承包人合同总价款的_____%,金额为(大写)_________________元人民币。
3、本合同结算依据为合同价款和施工中双方商定的调整价款。
第十一条工程变更：
1、 工程变更以设计变更图纸为准。
学习啦在线学习网 2、 重大变更或增加工程造价时，双方另行协商，变更的工程价款确定并能支付，双方取得一致，签订补充协方后并且设计图纸和变更设计图纸齐备时，承包人才予施工。
学习啦在线学习网 3. 因变更导致合同价款的增减及造成的承包损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
学习啦在线学习网 第十二条 违约责任、索赔和争议解决。
一、 违约
按合同法相关条款执行。
二、 争议
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决，协商不成， 向法院提起诉讼解决纠纷。
备注：
学习啦在线学习网 发 包 人： 承 包 人：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
年 月 日 年 月 日
看过暖气安装承包合同的人还看了：
1.暖气安装合同范本
3.暖气安装承包合同