学习啦 > 实用范文 > 合同范本 > 承包合同 > 泥工承包合同范本

泥工承包合同范本

时间: 翠梅833 分享

泥工承包合同范本

学习啦在线学习网   泥工是一件很辛苦的工作,你知道泥工承包合同怎么写吗?以下是在学习啦小编为大家整理的泥工承包合同范文,感谢您的阅读。

  泥工承包合同范文1

  甲方:

学习啦在线学习网   乙方: 身份证号:

  一、合作项目:建筑土建工程主体装饰所包含的全部工种内容: 工作与包含范围:

  l、工作内容:基础修土、砖胎膜外的回填土、基础排水,全部砖砌体工程,砼浇捣及养护工程、清理工作,临时宿舍、仓库、配电房、厕所等的建造,场地硬化,文明施工等的工作;商品输送管的安装、拆除、堆放。本工种临时架子,预制过梁及预制块、钢筋垫块,电梯间的预制块、外脚手架及场地四周的清理工作,室内楼梯、楼层必须保持每天清理干净,楼层放样乙方必须固定二位技工,二次结构砖砌体水平线由乙方自弹。晚上加班泥工配备专业人员接电与甲方无关,开人货两用梯工资由乙方支付,与甲方无关。总之泥工在施工的全过程中,无任何理由向甲方记入点工费用。

学习啦在线学习网   2、甲方承包给乙方的暨阳玫瑰城三期 , 按实际做的建筑面积工程量结算。

  3、施工工具由乙方自备:翻斗车、振动机、振动棒、平板振动机、电缆线、临时配电箱、照明电线、保养浇水管,铁锹,扫帚,大小榔头,大小铁丝,大小扳手,墙线,老虎钳,安全帽,雨衣,雨鞋,手套,铝合金靠尺及泥工用的工具。甲方只负责提供塔吊一台,人货两用梯,一级配电箱,搅拌机,砂浆机,其余小型工具全部由乙方自备,二级配电箱后面所需要的三级配电箱及电缆线由乙方自备。

  二、工期与质量

  1.0工期要求:工期必须满足项目部进度和周计划的工期要求,达不到要求,甲方有权组织其他施工力量进场施工,其费用按实际扣除。

  2.0质量要求:市优

学习啦在线学习网   2.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标,如图纸,发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后。以质量要求较高者为施工依据。

  2.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工,在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工,因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生费用由承包人承担。

  2.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。

  三、劳务价格:

学习啦在线学习网   泥工按图纸实际建筑面积 元/㎡计算。

  1、单价中包括:在施工过程中安全风险金,工人暂住证、劳务证书、计生证书、职工保险金。

学习啦在线学习网   2、本基价一次包干,今后不再进行调整。(图纸变更单项工程超过500元的按实调整,其他不作调整),实行乙方自负盈亏,与甲方无任何交涉。

学习啦在线学习网   四、劳务费用的结算和支付

  A、进度款结算:项目部根据合同条款结合乙方的进度、质量、安全、文明施工、节约材料等情况由现场负责人进行考核主要管理人签字后支付。

  B、劳务费用的发放:乙方所有支付的工资应有职工亲笔签名的工资表作为依据(与进场职工登记表相符)不得由承包人支取,由公司财务监督发放,并上交工资表,乙方每次上报的工程额必须与当月产值相符,乙方全额垫资。

  C、承包款的支付:乙方自愿全额兑房,按甲方价格兑房,房产公司开盘后,完成主体一至十层由甲方、监理验收合格支付工程量的70%(包括乙方兑对房款),完成主体十一层至二十一层验收合格支付工程量的70%(包括乙方兑对房款),主体验收合格支付已完工程量80%(包括乙方兑房款),其余款项在竣工验收后50天内付10%,竣工验收审计后四个月内支付10%。

  五、安全生严事故处理

学习啦在线学习网   A、乙方必须严格按标准规范施工杜绝重大事故的发生,轻重事故发生频率控制在零以内。

学习啦在线学习网   B、乙方使用的各类机械,脚手架及防护措施,应由甲方主管部门进行验收,确认符合安全标准后,方可使用。

  C、乙方人员发生伤亡事故时,双方应全力抢救,同时保护好事故现场 以便有关部门进行检查,鉴定伤亡事故的性质。发生于天灾人祸,医药费在伍万元(包括伍万元)由乙方自负。超出伍万元的医药费,由甲乙双方按7:3比例分配,但甲方不承担其他任何费用。如是乙方管理不妥,不遵守安全生产条例发生事故由乙方自负,甲方不承担任何责任与经济赔偿。

  六、双方义务

  A、甲方义务

  1、乙方工人驻在甲方施工现场时,甲方应对其进行“遵纪守法、安全生产、文明施工、消防及企业内部管理制度”等方面教育工作,并进行监督、检查、协助乙方办理暂住证、就业证。

学习啦在线学习网   2、甲方应及时提供乙方生产所必须的材料,并向乙方交代清楚施工技术、质量、安全、材料等要求,及时提供必备的机械和材料。

  3、甲方应负责安排好乙方连续生产,避免窝工、若不能保住连续生产应进行合理调整。

  4、甲方不负责职工住宿及职工就餐事宜,全部由乙方自行解决。

  5、甲方应按合同规定及时办理劳务费的结算、付款。

学习啦在线学习网   6、甲方有办理现场签证的义务,并将实际发生零星用工列入结算依据。

  B、乙方义务

  1、乙方与确定劳动关系的工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不低于l8周岁,不得高于55周岁,乙方人员必须持本人身份证(女工还必须有计划生育证),并将其人登记上花名册 (注上身份证号码),必须办理暂住证、就业证、特殊工种操作证、计生证及胸卡等费用由乙方自理。

学习啦在线学习网   2、乙方人员必须保证人员相对稳定,不能随意变动注册人员,保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产业务,服从甲方的统筹安排,统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时,可将队伍临时调整,对调整的人员在影响甲方生产前提下应向甲方出具书面通知。

  3、乙方人员必须按甲方提供的图纸说明的要求进行施工,如有变更的建议应征得甲方同意,并办理变更手续后方可施工。在施工中注意成品、半成品的保护,爱护使用甲方提供的机械设备及用电设备,如发生损坏、丢失照价赔偿,如因损坏、丢失的设施给别的班组或工程进度造成影响时,给予相应的处罚。

  4、乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全、治安安全等方 面的教育。乙方人员必须遵守甲方的有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度,服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向甲方提供有关情况和资料。

  七、违约责任

学习啦在线学习网   A、甲方违约责任

  1、由于甲方管理人员指挥造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由甲方承担。

学习啦在线学习网   2、甲方不能按时支付劳务费应在结算前十日通知乙方,在结算后三十日后仍不能支付劳务费,如双方对此仍无解决的办法,乙方有权书面通知甲方,采取相应的措施。

学习啦在线学习网   B、乙方违约责任

学习啦在线学习网   1、乙方人员未按约定时间进场,由此造成延误工期,按延误天数占工期比例扣除劳务费,乙方在约定进场时间五日内仍未进场,甲方可终止合同,并提出索赔:乙方无故撤走部分或全部工人,并因此对工期造成影响时,甲方可书面通知乙方,在五日内乙方仍未采取措施确保工期,甲方有权拒付未领的劳务费,终止合同,并有权要求索赔。

  2、乙方进场人员不符合要求,并直接影响工期及质量,甲方有权要求乙方进行调整,乙方无法调整时,甲方有权不安排施工任务(窝工损失由乙方自负),并书面通知乙方,由甲方按照施工班组劳务费付实际的60%,在三个月内支付,直至合同终止。

  3、因乙方责任造成质量事故和返工重做的,其工料损失费一概由乙方承担,甲方还可按延误工期情况扣除费用。

  八、双方确认如遇不可抗拒因素,如是国家政策性调整使合同不能继续实施时,本合同允许变更或终止,双方协商解决。

  九、双方履行合同过程中发生争议时,双方先协商,如协商不成,再向人民法院起诉。

学习啦在线学习网   十、合同中未尽事宜及项目部各级管理对乙方要求明确如下:

学习啦在线学习网   A、安全奖罚管理措施:

  1、乙方在施工现场配备一名专职安全员配合甲方,做好每天安全生产、文明施工及安全日记,专职安全员不到位罚款 500 元;若专职安全员到位不尽职,不配合甲方专职安全员工作,处罚100~1000元。

学习啦在线学习网   2、乙方把没进场新职工做好花名册,新职工必须经过三级安全教育后方可上岗,特殊工种必须持证上岗;否则每人次罚款10元,并责令退场。

  3、乙方职工进入施工现场不戴安全帽及扣好帽带者,每一次罚款20元,班组承包人每人次30元,需系安全带,违者罚款每人次50元。

  4、在工地现场打闹者,每人次罚款500元。

  5、施工用电要严格按施工用电强制性规范办,做到三级保护严禁乱拉,违者罚款200元,并责令整改。

  6、在施工中没有经过项目部允许擅自拆除围护设施,违者罚款200元,并责令整改。

  7、机械操作严格按各类操作规章进行施工,严禁无证上岗,要做好机 具保修和养护工作。人机固定,持证上岗,违者罚款每人次50元。

  8、乙方必须配合甲方做好消防工作,严禁烧电炉、热得快、煤气炉及大功率灯光取暖,违者由承包人自负,每人次罚款100元;若动用明火作业,必须到项目部办动火证,并做好防火措施,违者每次罚款500元。

  B、施工奖罚管理措施

  1、乙方进场必须设各工种专职管理人员,负责施工现场全面施工进度、安全、专职管理人员不到罚款500元,若到位不尽职,不配合甲方管理人员工作,可处罚l00元。

  2、乙方承包者在工作期间,必须在施工现场和参加甲方组织的每次生产例会,确保工作正确进行和其它配合协调,若有要事离开,必须向项目部管理人员请假,经同意后才可离开,否则罚款200元/天。

  3、乙方必须及时加强自身职工管理教育,如由乙方职工违法犯罪造成不良影响,罚款2000元,并把其工人无条件开除现场。

  4、乙方必须确保施工进度,无条件地服从甲方每月每周进度安排,若 不能及时完成,每拖延一天罚款1000元/天,若能提前完成,甲方创造有利条件,则给予奖励。

学习啦在线学习网   5、乙方应根据工程进度的实际情况,及时组织劳动力进场。如不能满足甲方提出的人数要求,每延误一天100元/工进行处罚,甲方并有权补充进场的劳动力工资,其工资金额在乙方劳务合同承包款中扣除。

  6 乙方要确保施工现场整洁,材料归类堆放整齐,甲方有随时检查乙方的权利,如不符合要求,每次耷到罚500元。

  C、材料奖罚管理制度措施

  1、乙方进场必须设立一名兼职的材料管理员,配合甲方专职材料员做好材料管理工作。

学习啦在线学习网   2、乙方要严格遵守甲方现场材料管理制度,爱护甲方的机械设备及周转材料,发现对甲方的设备,任意损坏,将原价进行赔偿。

  3、钢管材料不得任意切割,若发现没有通过甲方同意切割,每个切割头50元进行罚款。

  4、任何周转材料都不得任意浪费,甲方若发现浪费材料,将以材料的采购价赔偿。

  D、后勤奖罚管理措施

  1、乙方进场必须设立一名兼职的后勤治安管理员,配合甲方专职后勤管理员,做好后勤管理工作,并签订治安承包责任及奖罚管理条例。

  2、乙方负责日常卫生、文明工作,甲方每天进行检查,发现损坏公物、损坏公物照价赔偿,卫生评比达不到甲方要求,按规章制度处50-100元不等的罚款。

学习啦在线学习网   3、乙方所有施工人员进场后,严禁带家属和小孩进入甲方施工现场和生活区,违者罚款l00元,并责令带家属人员退场。

  4、严禁在施工现场自开伙餐,如发现将没收所有炊具,并处100元罚款

学习啦在线学习网   5、严禁乙方人员参加打架斗殴事件,凡参与打架者一律清退出场,如严重者将移交公安机关处理,上级的所有处罚由乙方自负,甲方并再对乙方处100-500元的罚款。

学习啦在线学习网   6、甲方将按合同支付劳务工资金,乙方应将职工生活费、工资解决好,严禁发生劳务纠纷,如甲方上级部门来处理,将对乙方处罚10000元;如省市劳动部门来处理,将对乙方处理20000元。

  十一、本合同一式二份,甲、乙双方各执正本一份,未尽事宜双方协商解决。

学习啦在线学习网   甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

学习啦在线学习网   法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

学习啦在线学习网   _________年____月____日       _________年____月____日

  泥工承包合同范文2

学习啦在线学习网   发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

学习啦在线学习网   经甲乙双方充分协商,乙方对图纸认真熟悉了解并自愿参与和本着“平等互利、自负盈亏”的原则,本标段泥付工工程量均由乙方全权负责承包施工,具体事项如下:

学习啦在线学习网   一、工程内容概况

学习啦在线学习网   本标段共二栋,结构形成和层数均以图纸为准。

  标准层层高均为3米,钢筋砼承台基础、钢筋砼承台基础、独立基础等。

  二、承包方式

学习啦在线学习网   承包方式:包工不包料、包安全、包质量、包进度、包施工区域及住宅区域的文明施工,除物料提升机外,其他机具由班组自带。一次性包干,扫地出门,不存在任何计时工。

  5、 建筑面积m2(以面积包干制进行结算,闷层不算面积,技术上的要求:防止墙面开裂空鼓渗漏及质量通病和满足使用功能的增设项目等均属工程承包内容,此承包价格均已考虑在承包价格中,不再作任何调整。

  三、承保范围

  1、按照设计图纸、图纸会审、技术交底、设计变更中的主体及装饰泥付工、土方开挖、土方回填夯实、所有砖砌体、室内外墙面粉刷、地面找平贴砖、屋面以上所有结构(包含屋面保温,屋面防水除外)、化粪池和室外暗沟、散水等零星工程、临时设施,砼浇筑及养护工作的全部内容。

  四、承包内容

  1、基础工程

  1)基槽机械开挖后的人工修挖,清扫。回填属乙方(基础梁开挖人工开挖)。凿清桩头、砖胎膜、砼胎膜、胎模两侧底板下土方回填、挖运、土方夯实(不包土方外运),含场内土方吊运、胎膜抹灰、浇捣砼垫层、防水保护层砼浇捣。

学习啦在线学习网   2)建筑物砼的浇捣养护的施工全过程,建筑工程的砌体工程,砌体活动架的搭拆,小型预制构件的制安,厨房、阳台、厕所返边、外墙线条圈梁、构造圈梁、柱等,少量自拌的砼浇捣。

  3)施工设备基础。所属设备基础的土方修挖、胎膜、砼的施工。

学习啦在线学习网   4)地下基坑排水、地下排水的明沟、集水井的施工不另计工资,排水用工均乙方负责。排水机械在集水井内排水机械属甲方,其他排水机械属乙方。排水期间排水沟、集水井的清理属乙方,若在施工排水沟、集水井时损坏基坑护壁,乙方负责修复用工。总之,施工期间,排水工作都由乙方负责,无论是其他工种施工时由于集水影响施工的均属乙方负责排水。

  5)临边的施工现场的平整及砼的地面找平、钢筋堆放硬化,砼垫枕(不论哪个班组需捣砼地面的均属乙方责任)。此项工资费用不另计。

学习啦在线学习网   6)模板拆除清运后的垃圾清理,装卸车由乙方负责。

  2、主体工程

  ⑴砼工程:本工程砼主要采用商品砼,但在施工中有少量的自拌砼,从砼的拌制—养护的全施工过程,砼工程含主体结构砼和围护结构砼、二次结构砼的施工,小型预制构件的制安。施工楼层、施工现场的清理、清扫、垃圾运至指定地点(不含外运)。

  ⑵砌体工程:石灰池的挖砌及石灰的熟化,砖的湿水至完工、楼层、外架上、外架底清理,垃圾清运至指定的地点,砌体架的搭拆(门式架、简易架)。主楼风井砌体随砌随抹灰,抹灰应密实。所有砌体拉接筋植筋,构造柱植筋,植筋材料乙方负责。

  3、屋面工程:按设计从基层施工至屋面刚性保护层上出屋面的结构工程,含清理工作,女儿墙粉饰。女儿墙防水凹槽的填缝处理。出屋面烟道砌体、烟道顶砼盖板制安。图纸中所有屋面工程量。

  4、机械、工具、防护用品

学习啦在线学习网   ⑴物料提升机操作人员由甲方负责。砼搅拌机、砂浆机、振动机械、抹平机械、清理机械、小型水泵乙方负责。吊装机修属甲方,其他属乙方。

学习啦在线学习网   ⑵工具:施工中用的工具均由乙方自理。

学习啦在线学习网   ⑶劳动保护用品:安全帽等保护用品均属乙方自理(如雨衣、雨裤、手套)。

  5、施工用电、施工用水

  ⑴施工用电:甲方根据机械设备的安装地点,将电源送至二级配电箱,楼层根据建筑面积的大小,安装移动式配电箱,满足施工需要。乙方只在二级配电箱内驳接电源,需驳接电源时应由项目维护电工操作,乙方必须使用符合施工用电规范规定的电缆、电器设备、配件。现场照明甲方提供大面固定照明,局部照明由乙方自备碘钨灯具及电缆。

学习啦在线学习网   ⑵乙方在施工操作过程中,属乙方用电使用不当或有意损坏甲方电器设备,由乙方负责赔偿,并追究责任。

  ⑶施工用水:甲方根据施工平面布置、楼层布置将施工用水供至各用水点阀门止,出阀门的水管及容器由乙方负责。施工用水储水池乙方施工不另计取工资费用。

学习啦在线学习网   6、化粪池和室外排污及暗沟、散水、道路、花坛等零星工程,场内除施工道路以外所有场内地面硬化及临时设施。

  7、装饰工程

  1)所有设计图纸中包含的内外墙体粉刷(保温除外)、内墙面墙漆。地面、楼面砂浆找平、贴砖,踢脚线贴砖。地面防潮层施工。滴水线、外墙贴砖,屋面所有工程量(除防水外)。窗洞口收口。外架连墙件及所有预留洞封堵。

  8、配合资料员做砼试块,随叫随到。

  9、在施工时,以下开工令为界线(含图纸会审在内),以前的变更不作任何调整,以后的±0. 000以上建设方需变更增减,结算时按实际增减,图纸设计错误和少量的变更不作调整; ±0.000以下(偏差±500mm)均已一次性谈定,不存在任何变更增补费用。

  五、工程质量

  根据建设方要求,该工程必须保证市优良工程。凡施工部位没达到市优良工程评定标准的(经建设单位、监理公司、甲方有关人员验收为准),一律无条件返工,返工时花费的材料与工资均由乙方负责,材料款在发放工资时扣除,乙方无条件反驳,否则,解除合同,自动退场和承担一切损失与责任。若有不服者,扣发所有未发放的工资,情节恶劣者,送劳动部门或当地公安机关处理。

  六、工期

  本工程自从月日动工到月(暗沟、散水在内)。___月日前完成第一层摆放第二层样砖,其他工程在____月____日完成,具体进度由甲方拿出,否则甲方有权另外加入,人工工资由甲方定,不需乙方同意,但所发生的费用,在乙方承包工资款中扣除;或另换人选,终止合同。

  七、安全与文明施工

  在施工过程中,乙方要高度重视安全生产和文明施工,严禁声音指挥作业,杜绝大小安全事故的发生,强化安全管理。凡施工中人为发生的一切大小安全事故,均由乙方全权负责,甲方不负责任费用。吊车上下,严禁载人,发现一次罚200元/人;不戴安全帽者,发现一次,罚款50元/人次;严禁酒后作业,严禁穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋及光脚上班,发现一次,罚款30元/次,且带来的损失与后果均由其本人负责。施工时损失或遗失公物,照价赔偿,在发放工资时扣除。凡在工地打架闹事或酒后行凶者,情节轻微的罚200元/人次,严重的送当地公安机关处理。

1915031